Inicio » Diarios y Boletines Oficiales » Villa Carlos Paz » Boletín Oficial de Villa Carlos Paz » 10/04/2015
Boletín Oficial de Villa Carlos Paz del 10/4/2015
Versión en texto ¿Qué es?Dateas es un sitio independiente no afiliado a entidades gubernamentales. La fuente de los documentos PDF aquí publicados es la entidad gubernamental indicada en cada uno de ellos. Las versiones en texto son transcripciones no oficiales que realizamos para facilitar el acceso y la búsqueda de información, pero pueden contener errores o no estar completas.
Fuente: Boletín Oficial de Villa Carlos Paz
Boletín Oficial Municipal de Villa Carlos Paz
ARTÍCULO 3.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.DECRETO Nº 123 / C /2015
Marzo de 2015
siendo obligatorio para el contratista realizarla en las mismas condiciones establecidas en el contrato para la obra principal.Que corresponde en consecuencia emitir el acto administrativo que sustenta a la ampliación.-
CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 02 de marzo de 2015
Por ello:
VISTO: La provisión de Hormigón Elaborado que realiza el Municipio establecida por Ordenanza N 5812; y CONSIDERANDO: Que el artículo 4o de la mencionada Ordenanza determina que el Municipio debe proveer en tiempo y forma el hormigón necesario para permita que el Contratista Roda Adolfo Armando cumpla con los plazos de ejecución establecidos.Que la provisión contratada a la empresa Cegma S.R.L. según Contrato N
625/2014, mediante Concurso Público de Precios N 03/2014 por 1.638,73 m3 no totaliza la cantidad necesaria de hormigón a proveer para concluir la obra CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA
CORDONES CUNETAS Y BOCACALLES
EN CALLE CON ADHESIÓN A
ORDENANZA N 4299.Que para finalizar la obra es necesario ampliar la provisión en 200 m3 de hormigón elaborado.Que en consecuencia resulta necesario ampliar el contrato de la firma Cegma S,R.L., ascendiendo a la suma de Pesos Ciento setenta y seis mil doscientos cuarenta y seis con veinte centavos $
176.246,20.Que la situación descripta está contemplada en la Ordenanza N 358, artículo 5o, que permite disponer hasta un 100% si se tratare de variaciones en más,
EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Aprobar la ampliación de provisión de Hormigón Elaborado para la Obra ADQUISICIÓN DE HORMIGÓN
TIPO H-21 PARA OBRA DE CORDON
CUNETA ORDENANZA N 5812, en 200
m3 de hormigón elaborado H-21, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.ARTÍCULO 2.- El monto correspondiente a la mayor cantidad de material a proveer asciende a la suma de Pesos: Ciento setenta y seis mil doscientos cuarenta y seis con veinte centavos $ 176.246,20 y será afectado a la partida de la obra 37.71.712.2.21.42.422 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.ARTÍCULO 3.- Otorgar a la Empresa Cegma S.R.L, un ampliación de plazo contractual de 45 días contados a partir de la notificación del presente Decreto.ARTÍCULO 4.- Previo cumplimiento de lo dispuesto en el presente, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de Ley.
Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.DECRETO Nº 124 / B /2015
Publicado: Abril de 2015
- página -