Voglio sapere a riguardo di…

Edición N 21.123
Salta, miércoles 1 de diciembre de 2021

Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020

salida de pozo, instalaciones para inyección de solución desinfectante, cámaras para macromedición, inyección de solución desinfectante, inspección y platea de Hº en boca de pozo y las instalaciones eléctricas necesarias, todo ello conforme a la Memoria Descriptiva de fs. 51/54 y a la Memoria Técnica y demás documentación de fs. 68/88;
Que en virtud de ello, a fs. 49/106 la Dirección de Infraestructura Social y Productiva de la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 13.162.795,11 pesos trece millones ciento sesenta y dos mil setecientos noventa y cinco con 11/100 IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Julio de 2.021;
Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple artículo 14 de la Ley Nº 8.072 con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 120 ciento veinte días corridos;
Que a fs. 107, rola informe Tecnico Ambiental Interno Nº 310/21 emitido por el Área Ambiental interna de la S.O.P.;
Que a fs. 111, rola intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;
Que a fs. 116/119, la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos han tomado la intervención que les compete en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 27/21
de la citada cartera ministerial;
Que a fs. 121/123, mediante Dictamen Nº 320/21, la Asesoría Legal de la S.O.P.
toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple;
Que a fs. 124, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante informe Nº 163/21;
Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B apartado 7, 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2.018, Decreto 417/2.020 y las Resoluciones Nº 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;
Por ello, EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de ajuste Alzado para la ejecución de la obra CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS - MISIÓN SAN FRANCISCO - PICHANAL - DPTO. ORAN - PROVINCIA DE
SALTA, con un presupuesto oficial de $ 13.162.795,11 pesos trece millones ciento sesenta y dos mil setecientos noventa y cinco con 11/100 IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Julio de 2.021 y con un plazo de ejecución de 120 ciento veite días corridos.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Ajudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y las Resoluciones Nº 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará hasta la suma de 3.000.000,00 al Curso de Acción: 092007019003- Financiamiento: Ley Nº 27.429
295 - Proyecto: 652 - Unidad Geográfica: 99 - Ejercicio: 2.021.
ARTÍCULO 4º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina
Pág. N 13