Voglio sapere a riguardo di…

Edición N 21.068
Salta, miércoles 8 de septiembre de 2021

Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020

Que la obra proyectada comprende una nueva cañería de D = 630 mm de PEAD
PN 6 Resina 100 y 1200 m aproximadamente, la que irá instalada en el camino de acceso a la Planta Potabilizadora con las tapadas indicadas en el perfil longitudinal las mismas deben respetarse para poder evacuar el aire que puede quedar en la cañería. Dicha cañería a ser reemplazada y por ende quedar fuera de servicio, debe ser desvinculada completamente de la red de manera que por ningún motivo ingrese agua potable a las mismas, todo ello conforme al detalle de las especificaciones de la Memoria Descriptiva, Cómputo y Presupuesto, Planos y Especificaciones Técnicas de fs. 20/51;
Que en virtud de ello, a fs. 17/74 la Dirección de Infraestructura Social y Productiva de la SOP, confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 74.792.391,30 pesos setenta y cuatro millones setecientos noventa y dos mil trescientos noventa y uno con 30/100 IVA incluido, a valores correspondientes al mes de mayo de 2021, todo ello conforme al detalle del Cómputo y Presupuesto de fs.
23/24;
Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de Licitación Pública artículo 13 de la Ley Nº 8.072 con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 noventa días corridos;
Que a fs. 75, rola informe Técnico Ambiental Interno Nº 247/21 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;
Que a fs. 78, rola intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;
Que a fs. 82/83 vta., mediante Dictamen Nº 255/21, la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Infraestructura, toma intervención sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a licitación pública correspondiente;
Que a fs. 85/92, la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos han tomado la intervención que les compete en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 27/21 de la citada cartera ministerial;
Que a fs. 84, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 94/21;
Que a fs. 93/97 vta. rola el Convenio Especifico de Cooperación y Financiación suscripto entre el ENOHSA y la Secretaría de Obras Públicas para la ejecución de la obra objeto de estas actuaciones;
Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 13 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B apartado 7, 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2018, Decreto 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;
Por ello, EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Licitación Pública con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra REEMPLAZO DE ACUEDUCTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA
DE TARTAGAL - 1 ETAPA - DPTO. GRAL. SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA, con un presupuesto oficial de $ 74.792.391,30 pesos setenta y cuatro millones setecientos noventa y dos mil trescientos noventa y uno con 30/100 IVA incluido, a valores correspondientes al mes de mayo de 2021 y con un plazo de ejecución de 90 noventa días corridos.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Licitación Pública y todo los actos tendientes a la
Pág. N 29