Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 19/08/2021
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 21.054
Salta, jueves 19 de agosto de 2021
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
Tecnología, confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 25.266.815,49 pesos veinticinco millones doscientos sesenta y seis mil ochocientos quince con 49/100 IVA incluido, a valores correspondientes al mes de marzo de 2021 y, a fs. 135/156, la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico de la SOP
confeccionó el proyecto de pliego de condiciones generales y particulares correspondiente;
Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de adjudicación simple artículo 14 de la Ley Nº 8.072 con la modalidad de ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 365 trescientos sesenta y cinco días corridos;
Que a fs. 154 rola informe Técnico Ambiental Interno Nº 19/21 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;
Que a fs. 159 rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura, realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;
Que a fs. 160/162 la Secretaría de Finanzas otorga el beneplácito al requerimiento efectuado por el Ministerio de Infraestructura en relación a la excepción de la aplicación del Decreto Nº 211/2012;
Que a fs. 163/165 mediante Dictamen Nº 393/21, la Coordinación Legal y Técnica del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de adjudicación simple;
Que a fs. 166 la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 92/21;
Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B apartado 7, 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;
Por ello, EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURA FINCA EL
CARMEN DE GEMES - DPTO. CAPITAL - PROV. DE SALTA, con un presupuesto oficial de $
25.266.815,49 pesos veinticinco millones doscientos sesenta y seis mil ochocientos quince con 49/100 IVA incluido, a valores correspondientes al mes de marzo de 2021 y con un plazo de ejecución de 365 trescientos sesenta y cinco días corridos.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado a Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará hasta la suma de $ 7.046.409,50 al Curso de Acción: 092008057301 - Financiamiento: AE Argentina Hace 29921 - Proyecto: 713 - Unidad Geográfica: 28 - Ejercicio 2021.
ARTÍCULO 4º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas, en coordinación con la Oficina Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preverá la partida de fondos necesarios a invertir en el próximo ejercicio 2022 para la terminación de dicha obra, conforme lo habilita el inciso a del artículo 16 del Decreto Ley Nº 705/1957.
ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.
Pág. N 20
