Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 18/08/2021
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 21.053
Salta, miércoles 18 de agosto de 2021
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
con capacidad de ejecución anual y capacidad técnica individual en arquitectura suficiente para esta obra, presenta su análisis de precios razonable y su planillas de datos garantizados completa respecto a las calidades y durabilidad requeridos, su plan de trabajos y metodología coherente y respeta los valores vigentes al momento de la apertura de sobres respecto a la mano de obra;
Que en consecuencia, la Comisión Evaluadora recomienda preadjudicar la contratación en cuestión a la empresa MB CONSTRUCCIONES de ING. MIGUEL BORDA
VARGAS, en la suma de $ 2.055.713,99 pesos dos millones cincuenta y cinco mil setecientos trece con 99/100 IVA incluido, a valores correspondientes al mes de abril de 2021, que representa un 2.74 % inferior al presupuesto oficial actualizado, con un plazo de ejecución de 60 sesenta días corridos, a ejecutarse por la modalidad de ajuste alzado, por cumplir con los requerimientos técnicos y formales necesarios, siendo la oferta de menor precio y resultar la más conveniente por cumplimentar satisfactoriamente con los criterios de evaluación dispuestos por el artículo 14 del Pliego de Condiciones Particulares;
Que, según constancias de fs. 254/257, rolan las constancias de las notificaciones del Informe de Preadjudicación a los oferentes, sin que se presentaran impugnaciones al mismo;
Que a fs. 267/268, mediante Dictamen Nº 165/2021, rola la intervención de la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de adjudicación correspondiente;
Que a fs. 269 el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación definitiva del gasto;
Que a fs. 270 la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura toma la intervención que le compete mediante Informe Nº 30/21;
Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B apartado 7, 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, corresponde dictar el instrumento administrativo aprobatorio;
Por ello, EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento de Adjudicación Simple Nº 16/21 llevado adelante por la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas, encomendado por Resolución SOP Nº 122/21 para la ejecución de la obra REMODELACIÓN DE COCINA EN
ESCUELA Nº 4.098 - CORONEL CORNELIO SAAVEDRA - TARTAGAL - DEPTO. SAN MARTÍN PROVINCIA DE SALTA, con un presupuesto oficial de $ 1.849.063,14 pesos un millón ochocientos cuarenta y nueve mil sesenta y tres con 14/100 IVA incluido, a valores correspondientes al mes de noviembre de 2020, un plazo de ejecución de 60 sesenta días corridos y a ejecutarse con la modalidad de Ajuste Alzado.
ARTÍCULO 2º.- Desestimar por inadmisible la oferta de la empresa ARQ. MANUEL MUR, conforme a los motivos expresados en los considerandos de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Declarar admisible la oferta de la empresa MB CONSTRUCCIONES de ING.
MIGUEL BORDA VARGAS por cumplir con los requisitos formales y técnicos requeridos.
ARTÍCULO 4º.- Adjudicar en el marco del artículo 14 de la Ley Nº 8.072, a la empresa MB
CONSTRUCCIONES de ING. MIGUEL BORDA VARGAS, CUIT Nº 20-18593498-6, la ejecución de la obra REMODELACIÓN DE COCINA EN ESCUELA Nº 4.098 - CORONEL CORNELIO
SAAVEDRA - TARTAGAL - DEPTO. SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA, por un monto de $
2.055.713,99 pesos dos millones cincuenta y cinco mil setecientos trece con 99/100 IVA
Pág. N 11
