Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 13/08/2021
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 21.051
Salta, viernes 13 de agosto de 2021
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente Nº 411-55.148/2020-0 y agregados.
VISTO el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Obras Municipales, para la ejecución de la obra CORDÓN CUNETA EN CALLE LEANDRO N. ALEM - SAN JOSÉ DE METÁN DPTO. METÁN - PROVINCIA DE SALTA; y, CONSIDERANDO:
Que a fs. 01/09, la Municipalidad de Metán eleva el proyecto y solicita la financiación para la ejecución de la obra mencionada, la cual permitirá organizar los desages pluviales del barrio Las Delicias, para luego realizar las veredas y la pavimentación, ampliando el número de calles con este componente urbano;
Que la presente contratación tiene por objeto la ejecución de 951 m. de cordón cuneta, alcanzando un total de cinco cuadras, los cuales se extenderán por la calle Leandro N. Alem, desde el pasaje José Mir hasta la calle del Este, en el barrio Las Delicias de la localidad de San José de Metán, conforme a las especificaciones detalladas en la Memoria Descriptiva de fs. 02/07;
Que, en virtud de ello, a fs. 13/21 la Dirección de Obras Municipales de la SOP
confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $
4.244.017,29 pesos cuatro millones doscientos cuarenta y cuatro mil diecisiete con 29/100
IVA incluido, conforme al detalle del cómputo y presupuesto de fs. 20;
Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 60 sesenta días corridos;
Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de San José de Metán;
Que a fs. 23 rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 198/21, elaborado por el Área Ambiental de la SOP;
Que a fs. 27 el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;
Que a fs. 32/35 rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 211/12, prorrogada mediante Resolución Nº 27/21 de la citada cartera ministerial;
Que a fs. 36/37 rola el Dictamen Nº 227/21 emitido por la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura con la intervención que le compete, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada correspondiente;
Que a fs. 38, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención correspondiente mediante informe Nº 151/21;
Que a fs. 40, toma intervención la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2020 y de la Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Procedimientos de Contrataciones;
Por ello, en el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inciso a de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B apartado 7, 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, corresponde dictar el presente instrumento, EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el legajo técnico confeccionado por la Dirección de Obras
Pág. N 19
