Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 12/08/2021
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 21.050
Salta, jueves 12 de agosto de 2021
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
ejecución de la obra Reemplazo de Red Distribuidora y Conexiones Domiciliarias en Calle Adolfo Gemes entre Leguizamón y Alsina - Depto. Capital - Provincia de Salta, con un presupuesto oficial de $ 17.394.638,81 pesos diecisiete millones trescientos noventa y cuatro mil seiscientos treinta y ocho con 81/100, IVA incluido, valor estimado a abril de 2021, con un plazo de ejecución de 60 sesenta, y mediante la modalidad de ajuste alzado;
Que la Dirección de Infraestructura Social y Productiva, ha tomado la intervención de su competencia;
Que se efectuó la correspondiente previsión presupuestaria para hacer frente a la erogación que demande la presente contratación;
Que tomaron intervención la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicio Públicos, verificando la factibilidad presupuestaria y financiera, con autorización del gasto;
Que, asimismo, tomó intervención de su competencia la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura;
Que la Secretaría de Obras Públicas, previo dictamen jurídico, dispuso mediante la Resolución N 110/2020, que la citada contratación tramitará por el procedimiento de Adjudicación Simple, con encuadre en el art. 14 de la Ley N 8.072 y art. 16 del Decreto Reglamentario N 1.319/18, confiriendo intervención a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a los fines de su llamado como así también de todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada;
Que el pliego de bases y condiciones generales a regir en la presente Adjudicación Simple es el aprobado por la Resolución N 216/19 de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Infraestructura;
Que corresponde aprobar los pliegos de bases y condiciones particulares, especificaciones técnicas, y anexos, fijando un precio razonable de su venta -que contribuya a solventar los gastos administrativos que irrogue la mismaen la suma de diez mil pesos $
10.000, y efectuar el llamado a Adjudicación Simple, con designación de los miembros que integrarán la Comisión de Preadjudicación;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N 417/2020; y previstas en las Resoluciones N 35/2020 y N 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones, EL SUBSECRETARIO DE PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- Aprobar los pliegos de bases y condiciones particulares, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, y anexos, los cuales como Anexo forman parte integrante del presente instrumento, para la ejecución de la Reemplazo de Red Distribuidora y Conexiones Domiciliarias en Calle Adolfo Gemes entre Leguizamón y AlsinaDepto. Capital - Provincia de Salta, con un presupuesto oficial de $ 17.394.638,81
pesos diecisiete millones trescientos noventa y cuatro mil seiscientos treinta y ocho con 81/100, IVA incluido, valor estimado a abril de 2021, con un plazo de ejecución de 60
sesenta, y mediante la modalidad de ajuste alzado.
ARTÍCULO 2.- Llamar a Adjudicación Simple N 48/21, con el objeto indicado en el artículo que precede, para el día veintitrés 23 de agosto de 2021, cuya apertura de sobres se llevará a cabo en la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas Secretaría de Contrataciones, sita en el Centro Cívico Grand Bourg de la ciudad de Salta, 1
bloque, planta baja, ala este, a horas, 10:00.
ARTÍCULO 3.- Designar como integrantes de la Comisión de Preadjudicación a las
Pág. N 18
