Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 10/08/2021
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 21.048
Salta, martes 10 de agosto de 2021
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
Que en consecuencia, a fs. 234/245 rola Convenio Especifico para la ejecuión del proyecto FUERTE DE COBOS, CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN MONUMENTO HISTÓRICO
NACIONAL - GENERAL GEMES - PROVINCIA DE SALTA - ARGENTINA HACE suscripta entre la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Infraestrudtura de la Provincia de Salta;
Que la presente contratación tiene por objeto la consolidación, reforzamiento y restauración de la Casona del Fuerte de Cobos, de gran valor histórico, arquitectónico, Monumento Hsitorico Nacional Decreto Nº 95.687 - 14/07/41, y la construcción de la infraestructura de apoyo, necesaria para la conservación, protección y puesta en valor del sitio, proveyendo además de agua y los servicios básicos, ejecutar la construcción de una vivienda para el cuidador y sanitarios públicos en un predio contiguo y cerca del acceso al Fuerte, todo ello conforme a las especificaciones técnicas detalladas en el legajo técnico elaborado;
Que, en virtud de ello, la a fs. 246/264 la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico de la SOP confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de de $ 22.115.574,65 pesos veintidós millones ciento quince mil quinientos setenta y cuatro con 65/100 IVA incluido, a valores correspondientes al mes de marzo de 2021;
Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple artículo 14 de la Ley Nº 8.072 con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 365 trescientos sesenta y cinco días corridos;
Que a fs. 265 rola informe Tecnico Ambiental Interno Nº 018/21 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;
Que a fs. 270 rola intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;
Que a fs. 274/276 mediante Dictamen Nº 394/21 la Coordinación Legal y Técnica del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de adjudicación simple;
Que a fs. 277 la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 93/21;
Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B apartado 7, 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;
Por ello, EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra FUERTE DE COBOS, CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN
MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL - GENERAL GEMES - PROVINCIA DE SALTA ARGENTINA HACE, con un presupuesto oficial de $ 22.115.574,65 pesos veintidós millones ciento quince mil quinientos setenta y cuatro con 65/100 IVA incluido, a valores correspondientes al mes de marzo de 2021 y con un plazo de ejecución de 365 trescientos sesenta y cinco días corridos.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado a Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por
Pág. N 17
