Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 10/08/2021
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 21.048
Salta, martes 10 de agosto de 2021
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
SOP, confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 22.384.799,85 pesos veintidós millones trescientos ochenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve con 85/100 IVA incluido, a valores correspondientes al mes de abril de 2021;
Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de adjudicación simple artículo 14 de la Ley Nº 8.072 con la modalidad de ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 210 doscientos diez días corridos;
Que a fs. 124/131 rola la Resolución Nº 95/21 de la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta COPAUPS, otorgando la No Objeción al proyecto de refuerzo estriuctural,objeto de estas actuaciones;
Que a fs. 132 rola informe Técnico Ambiental Interno Nº 157/21 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;
Que a fs. 171 rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura, realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;
Que a fs. 176/180 la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos han tomado la intervención que les compete, en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 27/21
de la citada cartera ministerial;
Que a fs. 181/182 mediante Dictamen Nº 215/21, la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de adjudicación simple;
Que a fs. 183 la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 76/21;
Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B apartado 7, 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;
Por ello, EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra REFUERZO ESTRUCTURAL ESCUELA Nº 4.020 - GRAL.
JUSTO JOSÉ DE URQUIZA - SALTA - CAPITAL, con un presupuesto oficial de $
22.384.799,85 pesos veintidós millones trescientos ochenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve con 85/100 IVA incluido, a valores correspondientes al mes de abril de 2021 y con un plazo de ejecución de 210 doscientos diez días corridos.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado a Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará hasta la suma de $ 18.579.383,88 al Curso de Acción: 071011027403 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 295 - Proyecto: 255 - Unidad Geográfica: 28 - Ejercicio: 2021.
ARTÍCULO 4º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preverán la partida de fondos necesarios a invertir en el próximo ejercicio 2022, para la terminación de
Pág. N 11
