Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 06/08/2021
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 21.046
Salta, viernes 6 de agosto de 2021
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
VISTO el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Obras Municipales, para la ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE Hº Sº EN AVDA. VÍRGEN DE LA
PEÑA - TARTAGAL - DPTO. SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA; y, CONSIDERANDO:
Que a fs. 01/14, el Sr. Intendente de la Municipalidad de Tartagal, eleva proyecto y solicita la financiación para la ejecución de la obra mencionada, la cual permitirá mejorar el acceso vehicular y peatonal al barrio, permitiendo además solucionar parcialmente el problema de escurrimiento del agua de lluvia, mejorar la infraestructura de la zona e incrementar la calidad de vida de los usuarios;
Que la presente contratación tiene por objeto la construcción de 3.298,22 m2
de pavimento de Hº Sº de 18 cm de espesor en la Avda. Virgen de la Peña entre calle Los Matos y calle Los Arrayanes y comprende 3.298,22 m2 de limpieza y replanteo, 824 m3 de movimiento de suelo para apertura de caja a mano, 3.298,22 m2 de compactación y perfilado de la subrasante, 3.298,22 m2 de construcción de base granular de 10 cm de espesor, una barra y pasadores, 1.362,80 ml de juntas de pavimento y 3.298,22 m2 de limpieza final de obra;
Que en virtud de ello, a fs. 20/26, la Dirección de Obras Municipales de la SOP
confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $
17.048.029,11 pesos diecisiete millones cuarenta y ocho mil veintinueve con 11/100 IVA
incluido, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 07;
Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 noventa días corridos;
Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Tartagal;
Que a fs. 27, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 176/21, elaborado por el Área Ambiental de la SOP;
Que a fs. 33, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;
Que a fs. 38/41, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 211/12, prorrogada mediante Resolución Nº 27/21 de la citada cartera ministerial;
Que a fs. 42/43, rola Dictamen Nº 230/21, emitido por la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura con la intervención que le compete, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada correspondiente;
Que a fs. 44, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención correspondiente mediante Informe Nº 149/21;
Que a fs. 46, toma intervención la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2020 y de la Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Procedimientos de Contrataciones;
Por ello, en el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inciso a de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B apartado 7, 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, corresponde dictar el presente instrumento, EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Pág. N 11
