Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 05/08/2021
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 21.045
Salta, jueves 5 de agosto de 2021
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
por el Área Ambiental de la SOP;
Que a fs. 78/79, rola Dictamen Nº 277/21 emitido por la Coordinación Legal y Técnica del Ministerio de Infraestructura con la intervención que le compete, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada correspondiente;
Que a fs. 80, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención correspondiente mediante Informe Nº 122/21;
Que a fs. 81, mediante Nota remitida por el ENOHSA, se otorga la no objeción para seguir el procedimiento de Contratación Abreviada, conforme fuera requerido por esta Secretaría de Obras Públicas;
Que a fs. 83, toma intervención la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2020 y de la Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones;
Por ello, en el marco de lo dispuesto por los artículos 15 inciso a de la Ley Nº 8.072 artículos 5 inciso B apartado 7, 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, corresponde dictar el presente instrumento, EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el legajo técnico confeccionado por la Dirección Obras Municipales, para la obra AMPLIACIÓN RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE EN CALLES VARIAS MUNICIPALIDAD DE LA VIÑA - DPTO. LA VIÑA - PROVINCIA DE SALTA, con un presupuesto oficial de $ 5.833.103,81 pesos cinco millones ochocientos treinta y tres mil ciento tres con 81/100 IVA incluido, con la Modalidad Ajuste Alzado, con un plazo de ejecución de 40
cuarenta días corridos.
ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a de la Ley Nº 8.072 y del artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el artículo primero de la presente Resolución a la Municipalidad de La Viña.
ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Publica con la Municipalidad de La Viña, por el monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente Resolución;
ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092007147201 - Proyecto: 396 - Unidad Geográfica. 99 Financiamiento: PROARSA 23113 - Ejercicio: 2021.
ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.
De la Fuente Fechas de publicación: 05/08/2021
OP N: SA100038789
SALTA, 29 de Julio de 2021
RESOLUCIÓN Nº 378
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente Nº 125-272.031/2020-1 Cpde. y agregados.
VISTO el Legajo Técnico elaborado por la Dirección Obras Municipales, para la ejecución de la obra: OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA
Pág. N 8
