Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 05/08/2021
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 21.045
Salta, jueves 5 de agosto de 2021
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
firmado entre el ENOHSA y la Secretaría de Obras Públicas para la ejecución de la obra objeto de estas actuaciones;
Que la presente contratación tiene por objeto la construcción de un nuevo pozo profundo y las obras complementarias necesarias junto con una nueva cañería de nexo que permitirá incrementar la oferta de agua y optimizar su distribución a partir de esta nueva fuente en el Bº Nueva Esperanza de la localidad de Joaquín V. González, beneficiando aproximadamente a 2250 habitantes, conforme al detalle de los rubros mencionados en la Memoria Descriptiva de fs. 17/20;
Que en virtud de ello, a fs. 130/136 la Dirección de Obras Municipales de la Secretaría de Obras Públicas confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 15.060.645,95 pesos quince millones sesenta mil seiscientos cuarenta y cinco con 95/100 IVA incluido, conforme al detalle del cómputo y presupuesto de fs. 41;
Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 noventa días corridos;
Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Joaquín V. González;
Que a fs. 137, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 210/21, elaborado por el Área Ambiental de la SOP;
Que a fs. 141, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto;
Que a fs. 142/143, rola Dictamen Nº 234/21 emitido por la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura con la intervención que le compete sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada correspondiente;
Que a fs. 144, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención correspondiente;
Que a fs. 146, rola la intervención de la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2020 y la Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Procedimientos de Contrataciones, dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos;
Que a fs. 151/154 la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, ha tomado la intervención que le compete en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 27/21
de la citada cartera ministerial;
Que a fs. 155, mediante Nota remitida por el ENOHSA, se otorga la no objeción para seguir el procedimiento de Contratación Abreviada, conforme fuera requerido por esta Secretaría de Obras Públicas;
Por ello, en el marco de lo dispuesto por los artículos 15 inciso a de la Ley Nº 8.072 artículos 5 inciso B apartado 7, 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, corresponde dictar el presente instrumento, EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el legajo técnico confeccionado por la Dirección de Obras Municipales, para la obra NUEVO POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS JOAQUÍN V. GONZÁLEZ - DPTO. ANTA - PROVINCIA DE SALTA, con un presupuesto oficial de $ 15.060.645,95 pesos quince millones sesenta mil seiscientos cuarenta y cinco con
Pág. N 11
