Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 04/08/2021
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 21.044
Salta, miércoles 4 de agosto de 2021
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
Financiamiento: PROARSA 23113 - Ejercicio: 2021.
ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.
De la Fuente Fechas de publicación: 04/08/2021
OP N: SA100038788
SALTA, 29 de Julio de 2021
RESOLUCIÓN Nº 376
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente Nº 125-121.547/21-0 y agregados.
VISTO el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Obras Municipales, para la ejecución de la obra RECAMBIO DE CAÑERIAS DE CLOACAS EN CALLE 25 DE MAYO Y
NECOCHEA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - TARTAGAL - DPTO. SAN MARTIN - PROVINCIA DE
SALTA; y, CONSIDERANDO:
Que a fs. 01 el Sr. Coordinador General de la Secretaría de Obras Públicas solicita a la Dirección de Obras Municipales la elaboración del legajo técnico de la obra mencionada, la cual tiene por objeto el recambio de cañerías de cloacas en calle 25 de Mayo y Necochea en la localidad de Tartagal;
Que la presente contratación comprende los siguientes rubros: I.- Red de cloaca calles 25 de mayo y Necochea: excavación, provisión y colocación de cañería de PVC 500
mm, colocación de cañería PVC 315 mm, reconexión domiciliarias a nueva colectora 500
mm, reconexión domiciliarias a nueva colectora 315 mm, cojinetes y obras de empalme cañería 500 mm, cojinetes y obras de empalme cañería 315 mm, rotura de calzada de hormigón, reposición de calzada de hormigón, redes, incluye base granular y II.- Reposición de pavimento sectores varios: excavación a máquina y mano, base granular 20 cm y reposición de pavimento H17 espesor 20 cm;
Que en virtud de ello, a fs. 50/42, la Dirección de Obras Municipales de la SOP
confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $
17.717.732,13 pesos diecisiete millones setecientos diecisiete mil setecientos treinta y dos con 13/100 IVA incluido;
Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 noventa días corridos;
Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Tartagal;
Que a fs. 43, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 204/21, elaborado por el Área Ambiental de la SOP;
Que a fs. 48, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;
Que a fs. 49/50, rola Dictamen Nº 389/21, emitido por la Coordinación Legal y Técnica del Ministerio de Infraestructura con la intervención que le compete, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada correspondiente;
Pág. N 20
