Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 04/08/2021
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 21.044
Salta, miércoles 4 de agosto de 2021
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
para la ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN NUEVO PUESTO SANITARIO SAN ISIDRO DEPARTAMENTO IRUYA - PROVINCIA DE SALTA; y, CONSIDERANDO:
Que atento a lo solicitado por Cámara de Senadores de la Provincia de Salta, mediante Declaración Nº 233/2020 fs. 32/33 y por la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Salud Pública fs. 37, surge la necesidad de ejecución de la obra mencionada, la cual tiene por objeto la construcción de un nuevo puesto sanitario en el Paraje San Isidro de la localidad de Iruya, incluyendo una superficie de 146 m2 cubiertos y 11
m2 semicubiertos y comprendiendo los siguientes servicios: sala de espera, enfermeria, un consultorio, sala de internación con baño, baño público para discapacitados, un depósito general y una vivienda para personal médico o de enfermería, la cual contará con 2
dormitorios, baño, cocina-comedor, sector lavadero y tender, caminería y escaleras en el acceso y muretes de contención para protección, todo ello conforme al detallle de los ítems mencionados a fs. 40/43 de la Memoria Descriptiva;
Que en virtud de ello, a fs. 39/110, la Dirección de Obras de Salud de la SOP, confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $
14.396.710,28 pesos catorce millones trescientos noventa y seis mil setecientos diez con 28/100 IVA incluido, a valores correspondientes al mes de marzo de 2021;
Que la ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de adjudicación simple artículo 14 de la Ley Nº 8.072 con la modalidad de ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 300 trescientos días corridos;
Que a fs. 112, rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura, realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;
Que a fs. 117/120, la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos han tomado la intervención que les compete, en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 27/21
de la citada cartera ministerial;
Que a fs. 121/122, mediante Dictamen Nº 206/21, la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de adjudicación simple;
Que a fs. 123, rola informe Técnico Ambiental Interno Nº 175/21 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;
Que a fs. 124, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 75/21;
Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B apartado 7, 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;
Por ello, EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN NUEVO PUESTO SANITARIO SAN
ISIDRO - DEPARTAMENTO IRUYA - PROVINCIA DE SALTA, con un presupuesto oficial de $
14.396.710,28 pesos catorce millones trescientos noventa y seis mil setecientos diez con 28/100 IVA incluido, a valores correspondientes al mes de marzo de 2021 y con un plazo de ejecución de 300 trescientos días corridos.
Pág. N 17
