Voglio sapere a riguardo di…

Edición N 21.044
Salta, miércoles 4 de agosto de 2021

Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020

63 mm, 2.340 mts de cañería PEAD de diámetro 50 mm, 241 servicios domiciliarios con gabinete incluido y 315 servicios domiciliarios, con lo cual se estima beneficiar con el servicio público de gas natural a 556 familias, como así también a todos los establecimientos educativos, sanitarios y entidades de bien público comedores comunitarios, CIC, centros vecinales, etc.
Que en virtud de ello, a fs. 02/41, la Dirección de Infraestructura Social y Productiva de la SOP, confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 19.783.329,42 pesos diecinueve millones setecientos ochenta y tres mil trescientos veintinueve con 42/100 IVA incluido, a valores correspondientes al mes de abril de 2021, conforme al detalle del cómputo y presupuesto de fs. 06;
Que la ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de adjudicación simple artículo 14 de la Ley Nº 8.072 con la modalidad de unidad de medida y con un plazo de ejecución de 180 ciento ochenta días corridos;
Que a fs. 44, rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura, realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;
Que a fs. 49/53, la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos han tomado la intervención que les compete, en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 27/21 de la citada cartera ministerial;
Que a fs. 55, rola informe Técnico Ambiental Interno Nº 213/21 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;
Que a fs. 57/58, mediante Dictamen Nº 223/21, la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de adjudicación simple;
Que a fs. 59, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 80/21;
Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B apartado 7, 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;
Por ello, EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Unidad de Medida para la ejecución de la obra AMPLIACIÓN DE RED DE GAS NATURAL DE MEDIA
PRESIÓN EN Bº NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Y Bº SAN ISIDRO - DEPARTAMENTO
CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA, con un presupuesto oficial de $ 19.783.329,42 pesos diecinueve millones setecientos ochenta y tres mil trescientos veintinueve con 42/100 IVA
incluido, a valores correspondientes al mes de abril de 2021 y con un plazo de ejecución de 180 ciento ochenta días corridos.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado a Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092007019205 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 295 - Proyecto: 650 - Unidad
Pág. N 14