Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 03/08/2021
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 21.043
Salta, martes 3 de agosto de 2021
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
Acción: 092007147201 - Financiamiento: PROARSA 23113 - Proyecto: 396 - Unidad Geográfica: 99 - Ejercicio: 2021.
ARTÍCULO 4º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.
De la Fuente Fechas de publicación: 03/08/2021
OP N: SA100038778
SALTA, 27 de Julio de 2021
RESOLUCIÓN Nº 371
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente Nº 125-272.044/2020-1 Cpde. agregados.
VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Infraestructura Social y Productiva para la ejecución de la obra RED DE AGUA POTABLE CALLE ITALIA - SAN
LORENZO - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA; y, CONSIDERANDO:
Que el presente proceso selectivo de contratación se realiza en el marco del Convenio de Asistencia Financiera celebrado entre el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento ENHOSA y la Provincia de Salta para la ejecución de proyectos de obras de saneamiento en diversas localidades de la Provincia, aprobado por Decreto Nº 808/20, cuyo Anexo I incluye la obra mencionada fs. 02/07;
Que a fs. 08/16 rola el Convenio Específico de Cooperación y Financiación firmado entre el ENOHSA y la Secretaría de Obras Públicas para la ejecución de la obra objeto de estas actuaciones;
Que la presente contratación tiene por objeto la ejecución de redes reglamentarias, así como válvulas esclusas y desages necesarias para una adecuada operación de las mismas, en calle Italia y pasaje Néstor Jándula de la localidad de San Lorenzo, ya que actualmente los vecinos de esta zona son abastecidos de manera irregular y el cierre de malla a fin de optimizar el servicio general de la zona;
Que, en virtud de ello, a fs. 17/88 la Dirección de Infraestructura Social y Productiva de la SOP confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 2.340.759,30 pesos dos millones trescientos cuarenta mil setecientos cincuenta y nueve con 30/100 IVA incluido, a valores correspondientes al mes de abril de 2021, conforme al detalle del cómputo y presupuesto de fs. 23/24;
Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de adjudicación simple artículo 14 de la Ley Nº 8.072 con la modalidad de ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 14 catorce días corridos;
Que a fs. 91 rola intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;
Que a fs. 92 rola informe Técnico Ambiental Interno Nº 223/21 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;
Que a fs. 94/95, mediante Dictamen Nº 243/21, la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de adjudicación simple;
Pág. N 9
