Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 03/08/2021
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 21.043
Salta, martes 3 de agosto de 2021
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
saneamiento en diversas localidades de la Provincia, aprobado por Decreto Nº 808/20, cuyo Anexo I incluye la obra mencionada fs. 02/07;
Que a fs. 08/16 rola el Convenio Específico de Cooperación y Financiación firmado entre el ENOHSA y la Secretaría de Obras Públicas para la ejecución de la obra objeto de estas actuaciones;
Que la presente contratación se enmarca en el plan integral de cambio de redes distribuidoras en la ciudad de Salta y tiene por objeto el reemplazo de redes en calle Los Manzanos del Barrio de Tres Cerritos de la ciudad de Salta para la mejora del servicio de provision de agua a la zona afectada debido a la antigedad de las cañerías existentes que presentan reiteradas reparaciones por pérdidas y roturas;
Que, en virtud de ello, a fs. 17/93 la Dirección de Infraestructura Social y Productiva de la SOP confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 61.911.821,32 pesos sesenta y un millones novecientos once mil ochoceintos veintiuno con 32/100 IVA incluido, a valores correspondientes al mes de abril de 2021, conforme al detalle del cómputo y presupuesto de fs. 24/28;
Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de adjudicación simple artículo 14 de la Ley Nº 8.072 con la modalidad de ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 120 ciento veinte días corridos;
Que a fs. 96, rola intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;
Que a fs. 98, rola informe Técnico Ambiental Interno Nº 238/21 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;
Que a fs. 99/100, mediante Dictamen Nº 247/21 la Dirección de Contrataciones de la SOP toma la intervención correspondiente sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de adjudicación simple;
Que la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos han tomado la intervención que les compete, en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 27/21 de la citada cartera ministerial;
Que a fs. 101 la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 90/21;
Que, atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5, inciso B, apartado 7, 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía, corresponde dictar el presente instrumento;
Por ello, EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación simple con la modalidad Ajuste Alzado para la ejecución de la obra RECAMBIO DE CAÑERÍAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN
CALLE LOS MANZANOS BARRIO TRES CERRITOS - SALTA - CAPITAL, con un presupuesto oficial de $ 61.911.821,32 pesos sesenta y un millones novecientos once mil ochocientos veintiuno con 32/100 IVA incluido, a valores correspondientes al mes de abril de 2021 y con un plazo de ejecución de 120 ciento veinte días corridos.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado a Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones
Pág. N 11
