Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 02/08/2021
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 21.042
Salta, lunes 2 de agosto de 2021
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
Que en virtud de ello, a fs. 17/135, la Dirección de Infraestructura Social y Productiva de la SOP, confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 36.145.268,70 pesos treinta y seis millones ciento cuarenta y cinco mil doscientos sesenta y ocho con 70/100 IVA incluido, a valores correspondientes al mes de febrero de 2021;
Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de adjudicación simple artículo 14 de la Ley Nº 8.072 con la modalidad de ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 120 ciento veinte días corridos;
Que a fs. 137, rola intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura, realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;
Que a fs. 138, rola informe Tecnico Ambiental Interno Nº 220/21 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;
Que la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos han tomado la intervención que les compete, en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 27/21 de la citada cartera ministerial;
Que a fs. 140/141, mediante Dictamen Nº 240/21 la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite del llamado para la adjudicación simple respectiva;
Que a fs. 142, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 84/21;
Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B apartado 7, 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto N
417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía corresponde dictar el presente instrumento;
Por ello, EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste ARTÍCULO 1º.Alzado para la ejecución de la obra NEXO DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
PARA NUEVO POZO Bº CEFERINO - SALTA - CAPITAL, con un presupuesto oficial de $
36.145.268,70 pesos treinta y seis millones ciento cuarenta y cinco mil doscientos sesenta y ocho con 70/100 IVA incluido, a valores correspondientes al mes de febrero de 2021 y con un plazo de ejecución de 120 ciento veinte días corridos.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado a Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092007147201 - Financiamiento: PROARSA 23113 - Proyecto: 396 - Unidad Geográfica: 99 - Ejercicio: 2021.
ARTÍCULO 4º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la pagina web de la Provincia y archivar.
De la Fuente
Pág. N 12
