Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 23/07/2021
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 21.036
Salta, viernes 23 de julio de 2021
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
Registro de Contratistas de Obras Públicas, a fs. 52/53 el Dictamen Nº 146/2020 y a fs. 54
la conformidad de la Dirección General de la Unidad Central de Contrataciones, constatando la existencia de una variación equivalente al 12,85 % del valor del contrato y redeterminando el mismo, actualizándolo a valores correspondientes al mes de agosto de 2019;
Que a fs. 55, la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico, a través de ficha de Datos para Reporte - Decreto Nº 572/06, procede a la realización del descuento del anticipo financiero redeterminándose el monto contractual en la suma total de $
10.734.112,33 pesos diez millones setecientos treinta y cuatro mil ciento doce con 33/100
IVA incluido, a valores correspondientes al mes de agosto de 2019, comprensivo del monto contractual redeterminado a valores correspondientes al mes de julio de 2019 por la suma de $ 9.968.123,70 pesos nueve millones novecientos sesenta y ocho mil ciento veintitrés con 70/100 y de la actualización Nº 2 a valores correspondientes al mes de agosto de 2019
por la suma de $ 765.988,63 pesos setecientos sesenta y cinco mil novecientos ochenta y ocho con 63/100;
Que a fs. 56, rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura, realizando la imputación del gasto correspondiente;
Que a fs. 59/61, la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos toman la intervención en cumplimiento del Reporte del Decreto Nº 572/06;
Que a fs. 62/63, mediante Dictamen Nº 312/21, la Coordinación Legal y Técnica del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de aprobación de la redeterminación de precios solicitada;
Que a fs. 64, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura, ha tomado la intervención que les compete mediante Informe Nº 53/21;
Por ello, en el marco de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley Nº 8.072, artículo 40 de la Ley Nº 6.838, artículo 44 de su Decreto Reglamentario Nº 1.448/1996, Decretos Nº 1.170/2003 y 3.721/2013, EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el proceso de Redeterminación de Precios Nº 2 de la obra CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DEFENSA CIVIL - SALTA - CAPITAL, adjudicada por Resolución SOP Nº 213/19, a la contratista ROMERO - IGARZABAL SRL.
ARTÍCULO 2º.- Modificar la Cláusula Segunda del Contrato de Obra Pública, redeterminado últimamente mediante Resolución SOP Nº 07/2020, estableciendo un nuevo monto total del contrato en la suma de $ 10.734.112,33 pesos diez millones setecientos treinta y cuatro mil ciento doce con 33/100 IVA incluido, a valores correspondientes al mes de agosto de 2019, comprensivo del monto contractual redeterminado a valores correspondientes al mes de julio de 2019 por la suma de $ 9.968.123,70 pesos nueve millones novecientos sesenta y ocho mil ciento veintitrés con 70/100 y de la actualización Nº 2 a valores correspondientes al mes de Agosto de 2019 por la suma de $ 765.988,63 pesos setecientos sesenta y cinco mil novecientos ochenta y ocho con 63/100.
ARTÍCULO 3º.- Suscribir la Addenda Modificatoria del Contrato mencionado con la contratista ROMERO - IGARZABAL SRL, por el monto dispuesto en el artículo 2º de la presente Resolución.
ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092006011902 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 295 Proyecto: 706 - Unidad Geográfica: 28 - Ejercicio: 2021.
Pág. N 9
