Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 08/07/2021
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 21.025
Salta, jueves 8 de julio de 2021
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
citada cartera ministerial;
Que a fs. 99/100, mediante Dictamen Nº 88/21, la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de adjudicación simple;
Que a fs. 101, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 34/21;
Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B apartado 7, 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;
Por ello, EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra REFACCION HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUR - DPTO.
RIVADAVIA - PROVINCIA DE SALTA, con un presupuesto oficial de $ 13.868.833,94 pesos trece millones ochocientos sesenta y ocho mil, ochoscientos treinta y tres con 94/100 IVA
incluido, a valores correspondientes al mes de enero 2021 y con un plazo de ejecución de 240 doscientos cuarenta días corridos.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado a Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 081017034301 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 295 - Proyecto: 386 - Unidad Geográfica: 133 - Ejercicio: 2021.
ARTÍCULO 4º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.
De la Fuente Fechas de publicación: 08/07/2021
OP N: SA100038614
SALTA, 05 de Julio de 2021
RESOLUCIÓN Nº 314
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente Nº 47-224.073/19-Cpde. 9 y agregados.
VISTO la documentación técnica correspondiente al Adicional Nº 1, surgido en la obra REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4.104 - PACHI GORRITI - ROSARIO DE LA
FRONTERA - DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA - PROVINCIA DE SALTA; y, CONSIDERANDO:
Que la mencionada obra fue adjudicada mediante Resolución SOP Nº 72/2020
fs.67/68, a la contratista CE y BA SRL, suscribiéndose el Contrato de Obra Pública por la
Pág. N 25
