Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 07/07/2021
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 21.024
Salta, miércoles 7 de julio de 2021
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
Expediente N 1100125-29400/2021-0/2021-0 y agregados.
VISTO la Ley N 8.171; los Decretos N 131/2020 y N 417/2020; las Resoluciones N
35/2020 y N 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos; la Resolución N 272/21 de la Secretaría de Obras Públicas; y, CONSIDERANDO:
Que en el expediente de referencia tramita una contratación que tiene por objeto la ejecución de la obra: "OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EQUIPAMIENTO PARA POZO ESCUELA
MARIANO BOEDO Y CAÑERÍA DE NEXO - VILLA CHARTAS, DPTO. CAPITAL, PROVINCIA DE
SALTA, con un presupuesto oficial de $ 10.844.602,80 diez millones ochocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos dos pesos con ochenta centavos IVA incluido, a valores correspondientes al mes de marzo de 2021, con un plazo de ejecución de 120 días corridos y mediante la modalidad de ajuste alzado;
Que la Dirección de Infraéstructura Social y Productiva de la Secretaría de Obras Públicas ha tomado la intervención de su competencia;
Que se efectuó la correspondiente previsión presupuestaria para hacer frente a la erogación que demande la presente contratación;
Que tomaron intervención la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicio Públicos, verificando la factibilidad presupuestaria y financiera, con autorización del gasto;
Que así mismo, tomó intervención de su competencia la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura;
Que la Secretaría de Obras Públicas, previo dictamen jurídico, dispuso mediante la Resolución N 272/21, que la citada contratación tramitará por el procedimiento de Adjudicación Simple, con encuadre en el art.14 de la Ley N 8.072 y art. 16 del Decreto Reglamentario N 1.319/18, confiriendo intervención a la Subsecretaría de Procedimiento de Contrataciones de Obras Públicas a los fines de su llamado como así también de todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada;
Que el pliego de bases y condiciones generales a regir en la presente Adjudicación Simple es el aprobado por la Resolución N 216/19 de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Infraestructura;
Que corresponde aprobar los pliegos de bases y condiciones particulares, especificaciones técnicas, y anexos, fijando un precio razonable de su venta -que contribuya a solventar los gastos administrativos que irrogue la mismaen la suma de diez mil pesos $
10.000, y efectuar el llamado a Adjudicación Simple, con designación de los miembros que integrarán la Comisión de Preadjudicación;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N 417/2020; y previstas en las Resoluciones N 35/2020 y N 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones, EL SUBSECRETARIO DE PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar los pliegos de bases y condiciones particulares, memoria descriptiva y técnica, especificaciones técnicas, y anexos, los cuales como Anexo forma parte integrante del presente instrumento, para la ejecución de la obra: "OBRAS COMPLEMENTARIAS Y
EQUIPAMIENTO PARA POZO ESCUELA MARIANO BOEDO Y CAÑERÍA DE NEXO - VILLA
CHARTAS, DPTO. CAPITAL, PROVINCIA DE SALTA", con un presupuesto oficial de $
10.844.602,80 diez millones ochocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos dos pesos con ochenta centavos IVA incluido, a valores correspondientes al mes de marzo de 2021, con un
Pág. N 12
