Voglio sapere a riguardo di…

Edición N 20.935
Salta, lunes 1 de marzo de 2021

Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020

plazo de ejecución de 90 noventa días corridos, conforme surge de fojas 49/50 del expediente de referencia;
Que el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura tomó la intervención de competencia, realizando la imputación preventiva del gasto fojas 68/69;
Que, asimismo, la Oficina General de Presupuesto fojas 74/76 y 80/82 y la Secretaría de Finanzas fojas 83 ambos dependientes del Ministerio de Economía y Servicios Públicos han tomado la debida intervención en cumplimiento de lo dispuesto por la normativa vigente y en lo establecido en el Decreto Nº 572/2006;
Que a fojas 85 y vta., obra la intervención del Registro de Contratistas de Obras Públicas de la Unidad Central de Contrataciones, encontrándose agregado a fojas 86/87
Dictamen Nº 048/21 del Subprograma Control de Legalidad de la referida unidad, manifestando que "el adicional requerido por el contratista, es ampliamente razonable";
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto Nº 572/2006, a fojas 91 se encuentra agregado el reporte del estado de ejecución presupuestaria de la obra en cuestión, con indicación de la fuente de financiamiento;
Que a fojas 94/95 corre agregado el Dictamen Nº 86/21 de la Coordinación Legal y Técnica de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura, concluyendo que correspondería la aprobación del Adicional Nº 1 de la obra, debiéndose prever la adecuación de las garantías contractuales respectivas; y a fojas 96 de autos, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 33/21 emitido por el área competente de la citada secretaría;
Que, finalmente, a fojas 97 tomó debida intervención la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura, sin efectuar observación alguna;
Por ello, en el marco de lo dispuesto por los artículos 94 y 95 de la Ley Nº 8.072, y por lo dispuesto en el artículo 128 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2018, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase la documentación técnica y la ejecución de los trabajos correspondientes al Adicional Nº 1, surgidos en la obra "CONSTRUCCIÓN II ETAPA HOSPITAL
DEL CARMEN - METÁN - DEPARTAMENTO METÁN - PROVINCIA DE SALTA", adjudicada a la Empresa CE Y BA SRL, por la suma de $ 12.095.613,41 pesos doce millones noventa y cinco mil seiscientos trece con cuarenta y uno centavos, IVA incluido, a valores correspondientes al mes de julio de 2019, por la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 noventa días corridos, por los motivos expuestos en el considerando del presente.
ARTÍCULO 2º.- Facúltase a la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Infraestructura a suscribir el Contrato de Obra Pública - Adicional Nº 1 -con la Empresa CE Y
BA SRL, por el monto y en las condiciones dispuestas en el artículo 1º del presente, previa adecuación de las garantías contractuales respectivas.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará al Curso de Acción: 081017024102 - Financiamiento: Ley 27429 295 - Proyecto: 368 - Unidad Geográfica: 112 - Ejercicio 2021.
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Infraestructura, por el señor Ministro de Salud Pública y por el señor Secretario General de la Gobernación.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
SÁENZ - Camacho - Esteban - Posadas
Pág. N 17