Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 27/01/2021
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 20.914
Salta, miércoles 27 de enero de 2021
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
RESOLUCIONES DE OTROS ORGANISMOS
SALTA, 21 de Enero de 2021
RESOLUCIÓN Nº 21
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente Nº 125 - 317.666/2020-0 y agregados.
VISTO el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Obras de Educación, para la ejecución de la obra REFACCIÓN SISTEMA SANITARIO EN UNIDADES EDUCATIVAS VARIAS
DEL MUNICIPIO DE CAMPO SANTO - CAMPO SANTO - DPTO. GRAL. GEMES - PROVINCIA DE
SALTA; y, CONSIDERANDO:
Que a fs. 02, rola Nota del señor Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología solicitando las refacciones prioritarias de los edificios escolares en el marco de la emergencia sanitaria existente y ante la proximidad del inicio del ciclo lectivo del presente año;
Que las refacciones mencionadas se encuentran orientadas a garantizar la provisión de agua, el correcto funcionamiento de baños y el servicio de cloacas para el inicio de clases período lectivo 2021;
Que la presente contratación tiene por objeto la puesta a punto de todos los núcleos sanitarios de la Escuela Nº 4.065 de la localidad de Campo Santo, para dejar en correcto estado de funcionamiento la totalidad de los baños y cocina de la citada escuela;
Que en virtud de ello, a fs. 06/25, la Dirección Obras de Educación de la Secretaría de Obras Públicas confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 2.190.985,49 pesos dos millones ciento noventa mil novecientos ochenta y cinco con 49/100;
Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 45 cuarenta y cinco días corridos;
Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Campo Santo;
Que a fs. 05, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 194/2020, elaborado por el Área Ambiental de la SOP;
Que a fs. 27, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto;
Que a fs. 33/36, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 14/2020;
Que a fs. 37/38, rola Dictamen Nº 19/21, emitido por la Coordinación Legal y Técnica de la Secretaría de Obras Públicas con la intervención que le compete;
Que a fs. 39, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención correspondiente;
Que a fs. 41, la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos toma conocimiento en cumplimiento del Decreto Nº 417/2020 y de la Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones;
Por ello, en el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inciso a de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B apartado 7, 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, corresponde dictar el presente instrumento,
Pág. N 7
