Voglio sapere a riguardo di…

1

a
Las Malvinas son argentinas LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

mediante la aplicación Portal de Obras Públicas, en adelante POP, de conformidad a lo prescripto por Ley N 10.618, su Decreto Reglamentario N
750/2019, Resolución N 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Modernización, Resolución N 20/2019 de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria de aplicación en la especie, entre otros extremos.

Que la Adecuación de Precio de que se trata encuadra en las previsiones del Decreto Nº 800/2016, modificado por su similar Nº 30/2018, disposiciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y Art. 37 del Pliego Particular de Condiciones de la obra de referencia.
Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio advierte la existencia de un archivo titulado Índice, haciendo plena fe de su contenido.
Que mediante Resolución Ministerial Nº 315/2021, se adjudicó la ejecución de la referida obra a la empresa MARTINAZZO JUAN PABLO, suscribiéndose el pertinente contrato el día 10 de noviembre del 2021, con un plazo de ejecución de obra 150 días a contar desde la suscripción del Acta de Replanteo, la cual fue confeccionada con fecha 20 de diciembre del 2021, asimismo, por Resolución N 000696/2022 de la Secretaría de Arquitectura, se dispuso la ampliación de plazo de obra hasta el 15 de marzo del 2023.

Que obra en autos, copia de Resolución Ministerial N 208/2022 por la cual se aprobó la Primera Adecuación Provisoria de Precios en la obra que se trata, correspondiente a diciembre/2021.
Que consta en autos Solicitud de Adecuación Provisora realizada por la empresa MARTINAZZO JUAN PABLO, suscripta digitalmente con fecha 28 de marzo del 2022.

Que la División Certificaciones de la Secretaria de Arquitectura informa SI se confeccionó el Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta POR
SISTEMA POP.
Que la Jefatura de Área Estudios de Costos de la Secretaría de Arquitectura incorpora informe de Adecuación Provisoria Obra Faltante a Ejecutar Marzo/2022 del cual surge que los cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016 y, que a la fecha del segundo salto el porcentaje físico ejecutado de obra era del 4,29% coincidente con archivo titulado Medición Mensual N 003-0
correspondiente al periodo Feb-2022, obrante en POP y, que la variación al mes de marzo del 2022 alcanzó un 12,42%, lo que representa económicamente un incremento de $ 6.348.690,33, siendo que el nuevo monto del contrato adecuado de la obra asciende a la suma de $ 93.732.975,16.

Que consta en autos Planilla de Índices, de Coeficientes y de Monto de Obra faltante de ejecutar.
Que se ha incorporado en autos el Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios, suscripto por el señor representante de la contratista, por la que acepta la Segunda Adecuación Provisoria de Precios por las variaciones de costos verificadas en el mes de marzo del 2022, habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.

Que se ha agregado en las presentes actuaciones el Documento Contable - Nota de Pedido N 2022/000397 que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N 373/2022 de la Dirección General de Asuntos
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 246
CORDOBA, R.A. LUNES 12 DE DICIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que de conformidad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N 800/2016, modificado por el Decreto N 30/2018 y disposiciones de la Resolución Ministerial Nº 223/2016, atento a que se ha verificado una variación en los precios ponderados de los factores de costos del contrato, superior al diez por ciento 10% respecto a los valores contractuales vigentes, pudiendo proceder a la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, debiendo oportunamente suscribir la adenda de contrato correspondiente, habida cuenta que existe una modificación del precio contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N 373/2022 y en uso de sus atribuciones, EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE la Segunda Adecuación Provisoria de Precios por variaciones de costos producidas en el mes de marzo del 2022, de los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: PUESTA EN VALOR Y REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE LAS MUJERES EX CLUB EL PANAL 1
ETAPA, Ubicado en Calle Rivera Indarte N 55 - Barrio Centro - Localidad de Córdoba Departamento Capital - Provincia de Córdoba, por la suma total de Pesos Seis Millones Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Noventa con Treinta y Tres Centavos $ 6.348.690,33, conforme Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios suscripto con fecha 30 de agosto del 2022, por la empresa MARTINAZZO JUAN PABLO, contratista de la obra, que como Anexo I compuesto de dos 2 fojas, se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos Seis Millones Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Noventa con Treinta y Tres Centavos $ 6.348.690,33, conforme lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad Nota de Pedido Nº 2022/000397, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-007, Partida 12.06.00.00 Obras Ejecución por Terceros del PV.
Artículo 3.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir la enmienda de contrato por adecuación provisoria de precios, debiendo la Empresa MARTINAZZO JUAN PABLO de corresponder, integrar el importe adicional de garantía de cumplimiento de contrato.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO

2