Voglio sapere a riguardo di…

1

a
Las Malvinas son argentinas LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

Provisoria de Precios Nº 5 por las variaciones de costos verificadas en el mes de agosto de 2022, habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.
Que se ha agregado el Documento Contable - Nota de Pedido N
2022/000424 que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N 358/2022 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N 800/2016
y modificatorios, atento a que se ha verificado una variación en los precios ponderados de los factores de costos del contrato superior al diez por ciento 10% respecto a los valores contractuales vigentes, puede procederse a la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, debiendo oportunamente suscribir la adenda de contrato correspondiente, habida cuenta que existe una modificación del precio contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N 358/2022 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 230
CORDOBA, R.A. MARTES 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

trabajos faltantes de ejecutar en la obra: MEJORAMIENTO CAMINO DE
LA RED TERCIARIA T-334-8, T 346-9 Y T-396-7, TRAMO: RP Nº 1 COLONIA DOS HERMANOS COLONIA MAUNIER COLONIA 10 DE JULIO, por la suma total de Pesos Diecisiete Millones Ciento Ochenta y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Uno con Diez Centavos $ 17.187.351,10, conforme Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios suscripto con fecha 9 de septiembre de 2022, por el Consorcio Caminero Único, representado por su Presidente, señor Agustín PIZZICHINI, contratista de la obra, que como Anexo I compuesto de cuatro 4 fojas, se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos Diecisiete Millones Ciento Ochenta y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Uno con Diez Centavos $ 17.187.351,10, conforme lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad Nota de Pedido Nº 2022/000424, con cargo a: Jurisdicción 1.50, Programa 511-000, Partida 12.06.00.00, Obras Ejecución por Terceros del P.V.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Artículo 1º.- APRUÉBASE la Adecuación Provisoria de Precios Nº 5
por variaciones de costos producidas en el mes de agosto de 2022, de los
ANEXO

Resolución N 332
Córdoba, 29 de septiembre de 2022

y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación comple-

Que mediante Resolución Ministerial N 344 de fecha 1 de octubre del 2021, se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio Caminero Único, suscribiéndose el pertinente contrato el día 17 de noviembre del 2021, con un plazo de obra de doscientos cuarenta 240 días contados a partir de la suscripción del Acta de Replanteo la cual fue rubricada con fecha 7 de febrero del 2022. Asimismo, por Resolución Ministerial N
151/2022 se aprobó la Primera Adecuación Provisoria de Precios por variaciones de costos verificadas en el mes de enero de 2022, mientras que por su similar N 196/2022 se aprobó Nuevo Plan de Inversión Plan 02, de la obra de referencia.
Que obran en autos Solicitudes de Adecuaciones Provisorias realizadas por el Consorcio Caminero Único, suscriptas digitalmente con fecha 6
de abril y 2 de junio del año 2022.
Que la Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acompaña informe técnico, junto a su similar titulado Adecuación Provisoria
Obra Faltante a Ejecutar Abril/2022, de los cuales surge que los cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016, y que a la fecha del segundo salto el porcentaje físico ejecutado de la obra era del 1,46% coincidente con archivo titulado MEDICIÓN

mentaria de aplicación en la especie, entre otros extremos.
Que la adecuación de precio de que se trata encuadra en las previsiones del Decreto Nº 800/2016, modificatorios, disposiciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y Capítulo VII del Legajo Único de Contratación de la obra de referencia.

Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio advierte la existencia de un archivo titulado Índice, haciendo plena fe de su contenido.

MENSUAL Nº 002-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAR/2022 y que la variación al mes de abril/2022 alcanzó un 13,65% lo que representa económicamente un incremento de $ 26.352.382,88; en relación al tercer salto, del citado informe y del archivo titulado Adecuación Provisoria Obra Faltante a Ejecutar Junio/2022, surge que el porcentaje físico ejecutado de la obra era del 3,89% coincidente con archivo titulado MEDICIÓN MENSUAL Nº 004-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO

Expediente Nº 0045-023064/2021/A13.VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de la Provincia de Córdoba solicita las Adecuaciones Provisorias de Precios Nº 2 y 3, por las variaciones de costos verificadas en los meses de abril y junio de 2022, respectivamente, en la realización de la obra: PAVIMENTACIÓN CAMINOS SECUNDARIOS Y TERCIARIOS S-331, T-123-04, T-12323 LONGITUD: 5,65 Km TRAMO: MONTE MAIZ COLONIA BARGE
- DEPARTAMENTOS: UNIÓN MARCOS JUÁREZ.
Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico, mediante la aplicación Portal de Obras Públicas, en adelante POP, de conformidad a lo prescripto por Ley N 10.618, su Decreto Reglamentario N
750/2019, Resolución N 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Modernización, Resolución N 20/2019 de la Dirección General de Compras
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

3