Voglio sapere a riguardo di…

1

a
Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCI - Nº 148
CORDOBA, R.A. VIERNES 22 DE JULIO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

Resolución N 41 - Letra:D
Córdoba, 21 de julio de 2022
Expediente Electrónico N 0644-000641/2022.VISTO: este expediente mediante el cual el Secretario de Arquitectura dependiente de este Ministerio, propicia se disponga la incorporación en el Plan de Inversión de Obras Públicas para el Ejercicio Presupuestario Año 2022, de la obra: CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA EL DESTACAMENTO POLICIAL Nº 34 LOCALIDAD VILLA ALLENDE DEPARTAMENTO COLÓN, en el marco del artículo 31 de la Ley Nº 9086.
Y CONSIDERANDO:

Que se insta el presente pedido a los fines de incorporar en el referido Plan, la obra que se describe en la nota incorporada en autos, ya que al momento de confeccionar el Presupuesto para el año 2022 no fue individualizada, en razón de haber surgido su necesidad con fecha posterior a la elaboración del anteproyecto del Plan de Inversiones de Obras Públicas, solicitando además que la obra de que se trata sea afectada presupuestariamente en forma total en el corriente año, atento el plazo de ejecución con que cuenta la misma.

Que el señor Director General de Administración de este Ministerio expresa que la obra solicitada deberá ser individualizada en el Plan de Obras del Ejercicio Presupuestario - Año 2022, en el Programa 506-02, incorporando Planilla Anexa sobre el monto de los trabajos e informando que los mismos serán compensados con los créditos asignados a la jurisdicción de este Ministerio.
Asimismo, aclara que los programas presupuestarios involucrados poseen una obra nominada Obras de Emergencias e Imprevistas sin Discriminar.
Que obra Dictamen N 2022/PDMOP-00000061 de la Dirección General
de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, atento las constancias agregadas en autos y conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 9086 y artículo 2º del Cuerpo Normativo Unificado del Sistema Integrado de Administración Financiera aprobado por el artículo 1º de la Resolución Nº 3/2018 de la Secretaría de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas, puede dictarse el acto administrativo conforme lo propiciado en autos.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 2022/
PDMOP-00000061 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- DISPÓNESE la incorporación en el PLAN DE OBRAS
PÚBLICAS - AÑO 2022 Programa 506-02 de la obra: CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA EL DESTACAMENTO POLICIAL Nº 34
LOCALIDAD VILLA ALLENDE DEPARTAMENTO COLÓN, conforme planilla que como Anexo I compuesta de una 1 foja, se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Dirección General de Administración de este Ministerio, dese intervención a la Subsecretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a la Contaduría General de la Provincia y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO

Resolución N 192
Córdoba, 06 de junio de 2022

Y CONSIDERANDO:

Que luce agregado Convenio celebrado con fecha 3 de marzo de 2022, entre el Director de la Dirección de Vialidad y el Presidente la Comunidad Regional San Alberto, del cual surge el compromiso asumido por ambas partes de llevar adelante la obra de que se trata.

de obra hasta completar el monto total del convenio Cláusula Quinta, y que el plazo de ejecución de la misma se prevé en ciento veinte 120 días computados a partir del replanteo de la obra Cláusula Sexta, constando que el Régimen de Redeterminación de Precios establecido es el previsto en el Decreto Nº 800/2016.

Que el Departamento I Conservación de Pavimentos de la citada Dirección ha incorporado en autos el proyecto de la obra de referencia, compuesto por: Memoria Descriptiva, Pliego Particular de Condiciones, Pliego Particular Complementario de Condiciones, Participación de Factores de Costos por Obra y por Ítem, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Cómputo Métrico, Presupuesto Oficial por la suma de $ 40.000.000,00 a valores del mes de noviembre del 2021, Plan de Trabajo y Curva de Inversión, todo lo cual cuenta con el visto bueno de la mencionada área, expidiéndose también en relación a la conveniencia de adjudicar los trabajos a la Comunidad Regional de San Alberto.

Que mediante el referido Convenio se establece que la Dirección de Vialidad será la encargada de elaborar el correspondiente proyecto y demás documentación para la concreción de los trabajos de que se trata Cláusula Segunda, como también que realizará un aporte económico a la citada Comunidad Regional de $ 40.000.000,00, según la siguiente modalidad: Anticipo Financiero del 20% al momento del replanteo de los trabajos, contra certificación mensual por unidad de medida, de acuerdo al avance
Que consta en autos Acta Nº 08/2021 que da cuenta de la designación de las autoridades de la referida Comunidad Regional, copia del D.N.I. del señor Mauro Eduardo Oviedo -Presidente de la mismay Acta de fecha 4 de enero de 2022 de aprobación del Convenio de que se trata, suscripta por los intendentes y representantes que conforman dicha Comunidad. Asimismo, se ha incorporado nota del señor Intendente de la Municipalidad de Villa Sarmiento, prestando conformidad a la ejecución de la obra de que se trata.

Expediente Nº 0045-023774/2022.VISTO: este Expediente en el que la Dirección de Vialidad propicia por Resolución Nº 00571/2022 se contrate en forma directa la ejecución de los trabajos de la obra: PAVIMENTACIÓN DE RUTA PROVINCIAL Nº S-307
TRAMO: PROGRESIVA 0,000 0,800, con la Comunidad Regional San Alberto, por la suma de $ 40.000.000,00.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

3