Inicio » Diarios y Boletines Oficiales » Salta » Boletín Oficial de la Provincia de Salta » 18/08/2021
Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 18/08/2021
Versión en texto ¿Qué es?Dateas es un sitio independiente no afiliado a entidades gubernamentales. La fuente de los documentos PDF aquí publicados es la entidad gubernamental indicada en cada uno de ellos. Las versiones en texto son transcripciones no oficiales que realizamos para facilitar el acceso y la búsqueda de información, pero pueden contener errores o no estar completas.
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 21.053
Salta, miércoles 18 de agosto de 2021
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
IVA incluido, a valores correspondientes al mes de enero de 2021, conforme al detalle del cómputo y presupuesto de fs. 41/43;
Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de adjudicación simple artículo 14 de la Ley Nº 8.072 con la modalidad de ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 150 ciento cincuenta días corridos;
Que a fs. 48 rola informe Tecnico Ambiental Interno Nº 081/21 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;
Que a fs. 54 rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura, realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;
Que a fs. 59/62 la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos han tomado la intervención que les compete, en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 27/21 de la citada cartera ministerial;
Que a fs. 63/64, mediante Dictamen Nº 132/21, la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de adjudicación simple;
Que a fs. 65 la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 40/21;
Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B apartado 7, 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;
Por ello, EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4058 - FINCA EL
MONASTERIO - APOLINARIO SARAVIA - DPTO. ANTA - PROVINCIA DE SALTA", con un presupuesto oficial de $ 13.163.705,77 pesos trece millones ciento sesenta y tres mil setecientos cinco con 77/100 IVA incluido, a valores correspondientes al mes de enero de 2021 y con un plazo de ejecución de 150 ciento cincuenta días corridos.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado a Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 071011005203 - Financiamiento: Plan Bicentenario 409 - Proyecto: 648 - Unidad Geográfica: 99 - Ejercicio: 2021.
ARTÍCULO 4º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.
De la Fuente Fechas de publicación: 18/08/2021
OP N: SA100038866
Pág. N 13
