Inicio » Diarios y Boletines Oficiales » Salta » Boletín Oficial de la Provincia de Salta » 17/08/2021
Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 17/08/2021
Versión en texto ¿Qué es?Dateas es un sitio independiente no afiliado a entidades gubernamentales. La fuente de los documentos PDF aquí publicados es la entidad gubernamental indicada en cada uno de ellos. Las versiones en texto son transcripciones no oficiales que realizamos para facilitar el acceso y la búsqueda de información, pero pueden contener errores o no estar completas.
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 21.052
Salta, martes 17 de agosto de 2021
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
ARTÍCULO 4º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.
De la Fuente Fechas de publicación: 17/08/2021
OP N: SA100038855
SALTA, 06 de Agosto de 2021
RESOLUCIÓN Nº 415
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente Nº 125-66.954/2021-0 y agregados.
VISTO el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Obras Municipales, para la ejecución de la obra PAVIMENTO DE Hº Sº BARRIO JUAN PABLO II - CHICOANA - DPTO.
CHICOANA - PROVINCIA DE SALTA; y, CONSIDERANDO:
Que a fs. 01/17, la Municipalidad de Chicoana eleva el proyecto y solicita la financiación para la ejecución de la obra mencionada, la cual posibilitará brindar mayores condiciones de seguridad, higiene y bienestar a los vecinos de la zona intervenida;
Que la presente contratación tiene por objeto la ejecución de 3.240 m2 de pavimento rígido de hormigón en diversas calles del barrio Juan Pablo II, a fin de mejorar las condiciones de transitabilidad en calzadas que se encuentran en mal estado pero que ya cuentan con cordón cuneta y con los servicios de agua y cloaca, conforme a las especificaciones detalladas en la Memoria Técnica de fs. 02/06;
Que, en virtud de ello, a fs. 19/31 la Dirección de Obras Municipales de la SOP
confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $
13.168.069,71 pesos trece millones ciento sesenta y ocho mil sesenta y nueve con 71/100
IVA incluido, conforme al detalle del cómputo y presupuesto de fs. 21;
Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 120 ciento veinte días corridos;
Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Chicoana;
Que a fs. 33 rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 184/21, elaborado por el Área Ambiental de la SOP;
Que a fs. 38 el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;
Que a fs. 43/47 rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 211/12, prorrogada mediante Resolución Nº 27/21 de la citada cartera ministerial;
Que a fs. 48/49 rola el Dictamen Nº 228/21 emitido por la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura con la intervención que le compete, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada correspondiente;
Que a fs. 50, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha
Pág. N 11
