Quiero saber acerca de...

BOLETIN OFICIAL Y JUDICIAL
de la Provincia de San Luis
SECRETARIA LEGAL Y TECNICA
BOLETIN OFICIAL Y JUDICIAL
http www.boletinoficial.sanluis.gov.ar
Email: boletin@sanluis.gov.ar Edificio Administrativo -Ayacucho 945 3er PisoCP 5700 San Luis Tel. 0266 4451141 - 4451089 - 4451101

Reg. Nac. Propiedad Intelectual Nº 25686

DECRETO REGLAMENTARIO LEY Nº V-0114-2004

Art. 1º Los documentos que se inserten en el Boletín Oficial y Judicial deberán ser tenidos por auténticos y obligatorios por el solo efecto de su publicación
Recepción de publicaciones Venta de ejemplares Dirección Provincial de Ingresos Públicos Pedernera e Ituzaingó - 5700 - San Luis
San Luis, LUNES 5 de junio DE 2017

AÑO XCII

PODER EJECUTIVO
GOBERNADOR
Dr. Alberto José Rodríguez Saá VICE GOBERNADOR
Sr. Carlos Ybrhain Ponce SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACION
Dr. Alberto José Rodríguez Saá MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO DE
HACIENDA PUBLICA
C.P. María Natalia Zabala Chacur MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO DE
GOBIERNO, JUSTICIA Y CULTO
Dr. Eduardo Gastón Mones Ruiz h MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO DE
OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Lic. Felipe Tomasevich MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD
Dr. Ernesto Nader Alí MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION
Lic. Luis Marcelo Amitrano MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO DE
DESARROLLO SOCIAL
Dra. Alida García Peanu Zárate MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Dra. Alicia Bañuelos MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO DE SALUD
Dra. María José Zanglá MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO DE
MEDIO AMBIENTE, CAMPO Y PRODUCCION
Lic. Cristian Jesús Moleker MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO DE TURISMO
Sr. Héctor Rodolfo Mazzina FISCAL DE ESTADO
Dr. Eduardo Segundo Allende SECRETARIO DE ESTADO DE
LA Mujer Ni Una Menos Sra. María Adriana Bazzano Secretario de Estado de Vivienda Interventora Dra. Angela del Carmen Gutiérrez de Gatto Secretario de Estado de Deportes Dr. Juan Pablo Funes Bianchi SecretariO de Estado de San Luis LogIstica Lic. Graciela Corvalán Secretario de Estado de transporte Dr. Rubén Darío Rosas Curi Secretario de Estado de urbanismo y parques Sra. Florencia Beatriz Sergnese Secretario de Estado de LA JUVENTUD
Lic. María Eugenia Catalfamo
sumario PAG.

CONTENIDO

Legislativas
01-24

Administrativas

Superior Tribunal de Justicia
24-26

Resoluciones - Acuerdos - Disposiciones
26----

Municipales
27-32

Edictos:

Asambleas - Licitaciones - ComercialesJudiciales - Remates - Sección Minas

ADMINISTRATIVAS

DECRETOS
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
DECRETO Nº 1169-MOPeI-2017
San Luis, 11 de Abril de 2017
VISTO:
El EXD-0000-9020445/16 en el cual en act. DOCEXT 409285/17 obra Addenda, celebrada entre el Poder Ejecutivo de la provincia de San Luis, representado por el señor Ministro Secretario de Estado de Obras Públicas e Infraestructura LIC. FELIPE NICOLAS
TOMASEVICH, D.N.I. Nº 27.419.119 y la MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO, representada por la señora LORENA GABRIELA CARDINALI D.N.I. Nº 28.091.031, en su carácter de Intendente Comisionado Municipal, y;
CONSIDERANDO:
Que las partes convienen en formalizar la referida Addenda en relación a la Licitación Pública Nº 01/2017, efectuada para la ejecución de la obra denominada:
NUEVA PERFORACIÓN PARA OBTENCIÓN DE
AGUA TERMAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DPTO. JUAN MARTIN DE PUEYRREDÓN -SAN
LUIS, conforme la adjudicación dispuesta por Decreto Nº 707-MOPeI-2017, obrante en act. DEC 707/17;
Que la mencionada Addenda tiene por objeto rectificar la Cláusula Quinta del contrato de obra pública suscripto el día 22 de marzo del 2017 obrante en act.
ACTPAS 426452/17, en lo que respecta al porcentaje que en concepto de anticipo financiero habrá de otorgar la comitente a la contratista, toda vez que por un error involuntario se consignó en el mencionado instrumento el otorgamiento de un anticipo financiero del DIEZ POR
CIENTO 10% en tanto que, en el marco de lo dispuesto por el Art. 15 de la Ley Nº VIII-0257-2004 y en el Art. 12
del pliego particular de bases y condiciones se dispuso que la obra contaría con un anticipo financiero del TREINTA POR CIENTO 30% del monto total adjudicado;
Que en act. INFLEG 16939/17 obra dictamen del Programa Legal y Gestión de Tierras, aconsejando la suscripción por las partes de la Addenda al contrato de obra pública para el posterior dictado del acto administrativo que homologue la misma, con sustento en lo dispuesto por los Arts. 8º,12 y 15 de la Ley Nº VIII-0257-2004;
Que en act. INFORM 155074/17 ha tomado Intervención Contaduría General de la Provincia, dependiente del Ministerio de Hacienda Pública;
Que en act. DICFIS 44331/17 obra vista de Fiscalía de Estado;
Por ello y en uso de sus atribuciones;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Art. 1º.- Encuadrar el presente caso en las dis-

Nº 14.692
posiciones de los Artículos 8º,12 y 15 de la Ley Nº VIII-0257-2004.Art. 2º.- Homologar la Addenda celebrada entre el Poder Ejecutivo de la provincia de San Luis, representado por el señor Ministro Secretario de Estado de Obras Públicas e Infraestructura LIC. FELIPE NICOLAS TOMASEVICH, D.N.I. Nº 27.419.119 y la MUNICIPALIDAD DE
SAN JERÓNIMO, representada por la señora LORENA
GABRIELA CARDINALI D.N.I. Nº 28.091.031 en su carácter de Intendente Comisionado Municipal, obrante en act. DOCEXT 409285/17 del EXD-0000-9020445/16.Art. 3º.- Hacer saber al: Programa Control de Certificación, Seguimiento y Sistematización, Programa Infraestructura Hídrica, Contaduría General de la Provincia y a la Municipalidad de San Jerónimo.Art. 4º.- Pasar las presentes actuaciones al Programa Infraestructura Hídrica, quien realizará las notificaciones correspondientes.Art. 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de Obras Públicas e Infraestructura y la señora Ministro Secretario de Estado de Hacienda Pública.Art. 6º.- Comunicar, publicar, dar al Registro Oficial y archivar.ALBERTO JOSE RODRIGUEZ SAA
Felipe Tomasevich María Natalia Zabala Chacur
DECRETO Nº 1170-MOPeI-2017
San Luis, 11 de Abril de 2017
VISTO:
El EXD-0000-4070341/16, por el cual se tramita la ampliación de obra de la obra denominada: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CLOACAL
DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA -DPTO. AYACUCHO -SAN LUIS, y;
CONSIDERANDO:
Que dicha obra fue adjudicada a la MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA, mediante Decreto Nº 2930-MOPeI-2016 obrante en act. DEC 2930/16, Contrato de Obra Pública suscripto el día 23 de junio del 2016
obrante en act. DOCEXT 359095/16;
Que en act. NOTAMP 253135/16 obra presentación de la Municipalidad, manifestando que en el momento de realizar el anteproyecto de la obra básica, no existían algunos barrios, como así también emprendimientos privados propios de una sociedad que crece y demanda con ello los servicios básicos;
Que en act. ACTPAS 406987/16 el Programa Infraestructura Hídrica en común acuerdo con el Subprograma Agua y Saneamiento, consideran viable la solicitud de la Municipalidad, accediendo al pedido de ampliación de obra por un monto de equivalente a un 16,52%, sin la necesidad de Ampliación de Plazo, por lo cual la fecha de finalización de obra se mantiene para el 23 de junio de 2017;