Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 16/01/2020 - 1º Sección

Text version What is this?*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Source: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 1º Sección (Legislación - Normativas)

Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del
General Manuel Belgrano
JUEVES 16 DE ENERO DE 2020
AÑO CVII - TOMO DCLXI - Nº 12
CORDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
1

a SECCION

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
FINANCIAMIENTO

LEGISLACIÓN Y
NORMATIVAS

SUMARIO
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO
Resolución N 158 Pag. 1

Resolución N 158
Córdoba, 07 de Junio de 2019

Que se ha agregado en autos el Documento de Contabilidad Nota de Pedido Nº 2019/000043, que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.

VISTO: este expediente en el que la Dirección General de Vivienda dependiente de éste Ministerio propicia por Resolución Nº 0099/2019, se autorice la Primera Adecuación Provisoria de Precios por variaciones de costos producidas en el mes de marzo de 2019, de los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: CONSTRUCCION DE NEXO DE AGUA EN BARRIO VILLA
CORNU OBRA 424 CÓRDOBA CAPITAL - PROVINCIA DE CÓRDOBA, conforme Acta Acuerdo suscripta con fecha 6 de mayo de 2019, entre el Subsecretario de Vivienda y el Apoderado General de la EMPRESA
CONSTRUCTORA DELTA S.A. contratista de la obra.

Que obra Dictamen Nº 195/2019 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de las constancias obrantes en autos surgen acreditados y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por los Decretos Nros. 800/2016 y 30/2018, atento a que se ha verificado una variación en los precios ponderados de los factores de costos del contrato superior al cinco por ciento 5% respecto a los valores contractuales vigentes, por lo que considera que puede procederse conforme lo propiciado por la Subsecretaría de Vivienda, quien deberá solicitar oportunamente la integración de la garantía de contrato y suscribir la addenda correspondiente, habida cuenta que existe una modificación en el precio contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública.

Expediente Nº 0135-036168/2019.-

Y CONSIDERANDO:
Que el Régimen Provincial de Redeterminación de Precios por Reconocimiento de Variación de Costos para Obras Públicas se encuentra previsto en el Decreto N 800/2016 y su similar N 30/2018.
Que mediante Resolución Ministerial Nº 127 de fecha 18 de abril de 2018
del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales se dispuso la contratación en forma directa de los trabajos de la obra de que se trata a la Empresa CONSTRUCTORA DELTA S.A. suscribiéndose el pertinente Contrato de Obra el día 18 de julio de 2018 y replanteándose la misma el día 1 de marzo de 2019.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales este Ministerio bajo el N
195/2019 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:

Que luce incorporado informe técnico elaborado por la Dirección de Jurisdicción Técnica de la Dirección General de Vivienda de donde surge que a la fecha del primer salto el porcentaje físico faltante de obra a ejecutar era de un 100% y que la variación entre el mes de octubre/2017 febrero/2019, alcanzo un 96,37 % lo cual implica un incremento en el precio de $ 5.734.013,59, en consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de la obra asciende a la suma de $ 12.089.025,51.

Artículo 1º.- APRUÉBASE la Primera Adecuación Provisoria de Precios por variaciones de costos producidas en el mes de marzo de 2019, de los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: CONSTRUCCION DE NEXO
DE AGUA EN BARRIO VILLA CORNU OBRA 424 CÓRDOBA CAPITAL
- PROVINCIA DE CÓRDOBA por la suma de Pesos Cinco Millones Setecientos Treinta y Cuatro Mil Trece con Cincuenta y Nueve Centavos $
5.734.013,59 conforme Acta Acuerdo suscripta con fecha 6 de mayo de 2019 entre el Subsecretario de Vivienda, Contador Facundo Martín CHACÓN por una parte, y el Apoderado General de la Empresa CONSTRUCTORA DELTA S.A., Ingeniero Ignacio ÁLVAREZ, contratista de la obra por la otra, que como Anexo I, compuesto de dos 2 fojas, se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.

Que se ha incorporado en autos Acta Acuerdo suscripta entre el Subsecretario de Vivienda y el Apoderado General de la Empresa CONSTRUCTORA DELTA S.A. por la que se acuerda la primera adecuación provisoria de precios, habiendo efectuado la contratista la renuncia a todo reclamo conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.

Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos Cinco Millones Setecientos Treinta y Cuatro Mil Trece con Cincuenta y Nueve Centavos $ 5.734.013,59, conforme lo indica la Dirección de Jurisdicción Económico Financiero y de Administración de la Dirección General de Vivienda, en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº
Que consta en autos que la mencionada contratista formalizó el pedido de la Primera Adecuación Provisoria de Precios de la Obra, acompañando la documentación y cálculos correspondientes.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1

Acerca de esta edición

Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 16/01/2020 - 1º Sección

TitleBoletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 1º Sección (Legislación - Normativas)

CountryArgentina

Date16/01/2020

Page count2

Edition count4104

First edition01/02/2006

Last issue27/03/2024

Download this edition

Otras ediciones

<<<Enero 2020>>>
DLMMJVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031