Boletín Oficial de Villa Carlos Paz del 15/2/2016

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de Villa Carlos Paz

1

Municipalidad de Villa Carlos Paz
Boletín Municipal Especial Publicación 12 de Febrero de 2016

Ordenanza 6090
Ordenanza 6091
Ordenanza 6092
Ordenanza 6093
Ordenanza 6094
Ordenanza 6095
Ordenanza 6096
Ordenanza 6097
Ordenanza 6098

2

Boletín Especial Municipal de Villa Carlos Paz
CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 28 de enero de 2016

Febrero de 2015

ese porcentual a las de menor dimensión.

SEGUNDA LECTURA
EL CONCEJO DE REPRESENTANTES
Sanciona con fuerza de Ordenanza ARTÍCULO 1.- MODIFICAR el artículo 16.3.- SUPERFICIES MÍNIMAS PARA
VIVIENDAS COLECTIVAS de la Ordenanza N 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:
16.3.- PORCENTAJES POR TIPOLOGÍAS
Y S U P E R F I C I E S M Í N I M A S PA R A
VIVIENDAS COLECTIVAS Y OFICINAS EN
TODO EL EJIDO MUNICIPAL.-

La tipología de un dormitorio podrá ser proyectada con divisiones removibles entre las áreas de dormitorio y estar, a los fines de su uso como unidad funcional monoambiente con servicios. En todos los casos en el plano de proyecto deberá constar la ubicación de tabiquería removible a fin de verificar las condiciones de ventilación e iluminación de cada ambiente.
16.3.2.- SUPERFICIES MÍNIMAS PARA
VIVIENDAS COLECTIVAS.

16.3.1. PORCENTAJES DE TIPOLOGIAS
EN VIVIENDAS COLECTIVAS.

En el caso de viviendas colectivas para uso permanente y/o temporario, tanto en tipología de departamento, vivienda individual agrupada o cabañas, se fijan las siguientes superficies mínimas:

En edificios de vivienda colectiva de seis 6 o más unidades, se deberá proyectar:

1. Tipologías de un dormitorio: Cincuenta metros cuadrados 50 m2.

- Cuarenta y cinco por ciento 45% del total de unidades con tipologías de un 1
dormitorio -con un mínimo de tres 3
unidades-.

2. Tipologías de dos dormitorios: Sesenta y cinco metros cuadrados 65 m2.

- Treinta y cinco por ciento 35% del total de unidades con tipologías de dos 2
dormitorios -con un mínimo de dos 2
unidades; y
3. Tipologías de tres dormitorios: Ochenta y cinco metros cuadrados 85 m2.
Las superficies son cubiertas propias incluidos tabiques interiores; no incluye aleros, balcones, galerías y muros exteriores.

Por razones de diseño se podrá aceptar una variación de hasta un 5% inferior a los porcentajes indicados.

Se admitirá una tolerancia en las superficies mínimas indicadas por tipologías del 5%.
Esta condición será de aplicación para redondeo de superficie por razones de diseño y sólo en los casos de ser necesario para cumplimiento del FOS, en una de las tipologías reguladas, y en una sola unidad por planta.

Los porcentajes de las tipologías de dos o tres dormitorios se podrán incrementar restándole
Quedan excluidas del cumplimiento de lo establecido en el presente inciso las
- Veinte por ciento 20% del total de unidades con tipologías de tres 3
dormitorios -con un mínimo de una 1
unidad-.

Publicado: Febrero de 2016
- página 2 -

3

Boletín Especial Municipal de Villa Carlos Paz
viviendas colectivas hasta el número de dos unidades por lote y aquellas destinadas a vivienda social.
Los lotes destinados a grupo familiar serán exceptuados del cumplimiento del presente inciso, previa realización de un informe socioeconómico elaborado por personal municipal que lo justifique, debiendo las mismas cumplimentar el resto de las normas establecidas.

Febrero de 2015

deberán guardar la siguiente proporción:
b Máximo = 2 veces a =/< 30 metros Donde a es el ancho del lado mínimo del bloque constructivo y b es el ancho del lado máximo del bloque constructivo, según croquis 9.7.3.
En todos los casos el ancho máximo de la construcción será igual o menor de treinta 30 metros.

16.3.3.- SUPERFICIES MÍNIMAS PARA
OFICINAS
En el caso de edificios para oficinas, éstos deberán tener una superficie cubierta mínima de:
Cuarenta metros cuadrados 40m2, la que incluirá superficie destinadas a baños y servicios.

b
Las superficies son cubiertas propias, incluidos tabiques interiores; no incluye aleros, balcones, galerías y muros exteriores.
Se admitirá una tolerancia en la superficie mínima indicada para oficinas, del 5%. Esta condición será de aplicación para redondeo de superficie por razones de diseño y sólo en los casos de ser necesario para cumplimiento del FOS, en una sola unidad por planta.
ARTÍCULO 2º.- AGREGAR al Artículo 9.7
SUPERFICIE EDIFICABLE EN EL LOTE de la Ordenanza 4021, el inciso 9.7.3.
Proporción geométrica de los edificios que quedará redactado de la siguiente manera:

a Croquis 9.7.39.3.7.1.- Separación entre bloques edilicios.
Cuando se construyan más de un bloque sobre un mismo lote, entre bloques edilicios se deberán dejar patios reglamentarios de seis 6 metros de ancho.-

9.7.3.- Proporción geométrica de los edificios.

ARTÍCULO 3º.- AGREGAR al artículo 2.1.6.1 INMUEBLE EN PROPIEDAD
HORIZONTAL EN INFRACCIÓN AL
PRESENTE CÓDIGO, el inciso e, que quedará redactado de la siguiente manera:

Los bloques edilicios en más de dos plantas
2.1.6.1. INMUEBLE EN PROPIEDAD

Publicado: Febrero de 2016
- página 3 -

4

Boletín Especial Municipal de Villa Carlos Paz
HORIZONTAL EN INFRACCIÓN AL
PRESENTE CÓDIGO.
No se dará curso a ningún plano para ser sometido al régimen de Propiedad Horizontal, en el que lo edificado haya incurrido en alguna de las infracciones al presente Código de Edificación y Urbanismo que se enumeran:

Febrero de 2015

Departamento Ejecutivo y ha sido aprobado.Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 144 Inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal, corresponde su promulgación.Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones
a Haber construido mayor número de plantas que las permitidas para la zona.
b Haber construido mayor número de unidades de vivienda que las autorizadas para dicha zona.
c Haber ocupado mayor porcentaje de superficie de suelo no respetando la relación F.O.S y F.O.T.
d No cumplimentar las disposiciones del Inciso 3 y el Inciso 4 del Artículo 16 del presente Código.
e Haber modificado el uso o destino de las unidades habitables autorizadas según el presente Código y plano aprobado.

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Promulgar la Ordenanza N
6090 sancionada por el Concejo de Representantes el día 28 de enero de 2016
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 144 Inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal y considerandos del presente.ARTÍCULO 2º.- El Concejo de Representantes tomará conocimiento de lo dispuesto.ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.DECRETO Nº 096 / DE / 2016

ARTÍCULO 4º.- GIRAR al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 28 de enero de 2016

ORDENANZA Nº 6090
EL CONCEJO DE REPRESENTANTES
Sanciona con fuerza de Ordenanza CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 04 de febrero de 2016
VISTO: La Ordenanza N 6090 sancionada por el Concejo de Representantes el día 28
de enero de 2016, la que es parte integrante del presente; y CONSIDERANDO: Que la mencionada norma surge como Proyecto de este
ARTÍCULO 1.- APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y el Banco de La Nación Argentina, representado por el Sr. Daniel A.
Ledesma en su calidad de Gerente, mediante el cual se cede el uso de un sector del espacio público ubicado en Av. San Martín Nº 1000, en el predio del Edificio de la Secretaría de Turismo de esta Ciudad, para la colocación
Publicado: Febrero de 2016
- página 4 -

5

Boletín Especial Municipal de Villa Carlos Paz
Febrero de 2015

de un 1 cajero automático móvil; con una vigencia desde la aprobación de la presente y hasta el 28 de febrero de 2016.-

libre de cosas y/o personas que de ella dependan, en perfecto estado de higiene y conservación.-

ARTÍCULO 2º.- GIRAR al Departamento Ejecutivo a los fines de su promulgación.-

TERCERA: Los gastos que demande la colocación, mantenimiento, seguridad y cualquier otra situación emergente estarán a cargo del Solicitante, deslindando de toda responsabilidad al Municipio. El Solicitante se hará cargo para si y para todo el personal a su cargo de las cargas sociales que determine la legislación vigente a seguir. Todo lo relacionado con el contrato de trabajo o empleo entre el Solicitante y sus empleados es a su exclusivo cargo, liberando de toda responsabilidad al Municipio. Es decir que no existirá vinculación directa ni indirecta entre el Municipio y el personal del Solicitante. El Solicitante deberá cumplir y observar todas las leyes, decretos, convenios y además normas, presentes y futuras, emanadas de autoridades públicas nacionales, provinciales y municipales que rijan o rigieren en lo sucesivo en materia laboral, fiscal de seguro, seguridad, obra social que corresponda a dicho personal.-

ORDENANZA Nº 6091

CONVENIO
Entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz, representada en este acto por el Sr.
Intendente Esteban Aníbal Avilés, D.N.I. Nº 22.413.806, con domicilio en Liniers 50 de Villa Carlos Paz, Pcia. De Córdoba, en adelante el MUNICIPIO y el Banco de la Nación Argentina, representada en este acto por su Gerente, Sr. Daniel A. Ledesma, con domicilio en Av. Gral. Paz y San Lorenzo, de la ciudad de Villa Carlos Paz, en adelante el Solicitante, convienen de mutuo y común acuerdo celebrar el presente convenio que se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El Municipio cede al Solicitante en carácter de tenencia precaria y sujeto a revocación, y ésta recibe de conformidad un sector del espacio público ubicado en calle Av. San Martín Nº 1000, en el predio del Edificio de la Secretaría de Turismo, para la colocación de un 1 cajero automático móvil, quedando totalmente prohibido modificar el destino fijado.-

CUARTA: El Municipio se reserva el derecho de reubicar el móvil, asignando para su emplazamiento un lugar alternativo, de conformidad al Poder de Policía que ejerce la Municipalidad, sin que ello genere derecho a reclamo de ninguna naturaleza para el Solicitante.-

SEGUNDA: La autorización de la cesión de espacio en la Av. San Martín tendrá vigencia desde la firma del presente y hasta el día 28
de febrero de 2016, plazo improrrogable en el cual el solicitante se obliga a retirar del lugar el móvil, como a restituir el predio en las mismas condiciones en que fue entregado;

QUINTA: Queda expresamente prohibido al Solicitante ceder en todo o en parte, sea a título gratuito o a título oneroso los derechos emergentes de este contrato, como así también la afectación del lugar objeto del presente a un uso y goce distinto al establecido en la cláusula primera, debiendo abstenerse de emitir ruidos durante los
Publicado: Febrero de 2016
- página 5 -

6

Boletín Especial Municipal de Villa Carlos Paz
horarios de descanso de los vecinos del lugar, los que deberá respetar.SEXTA: Al momento de la suscripción del presente convenio, el Solicitante deberá haber acreditado la contratación de los seguros correspondientes para cubrir los eventuales e hipotéticos daños a personas y/o cosas ocasionadas por los elementos mencionados en la cláusula primera del presente, o por personal a su cargo. El Solicitante se compromete al mantenimiento regular de los elementos ubicados en el espacio otorgado, siendo plenamente responsable de los daños y perjuicios que éstos pudieran ocasionar a terceros, bienes y/o cosas.SÉPTIMA: El Municipio podrá rescindir la presente cesión, en cualquier momento, sin que ello genere derecho a reclamo de ninguna naturaleza para el Solicitante, con la sola obligación de notificarlo fehacientemente, con un plazo de cinco 5
días hábiles de antelación.OCTAVA: El Solicitante declara conocer las ordenanzas y reglamentaciones municipales, obligándose a responder directamente por ellas como igualmente a hacer uso normal del predio cedido, ajustándose a la naturaleza y destino del mismo. El Solicitante se obliga a mantener el predio recibido en el perfecto estado en que se encuentra, quedando terminantemente prohibido alterar el terreno donde se ubique el camión y demás elementos, no pudiendo realizar movimientos de tierra de ninguna naturaleza, como así también realizar actividades contaminantes en el mismo, estando totalmente prohibido realizar volcamiento de aguas servidas en el lugar.-

Febrero de 2015

NOVENA: El Municipio se reserva el derecho de inspeccionar o hacer inspeccionar por terceras personas el lugar cedido, cuantas veces lo estime conveniente sin que por ello el Solicitante pueda ejercer oposición de ninguna naturaleza en tal sentido.DÉCIMA: Durante la vigencia del presente contrato será por cuenta y cargo exclusivo del Solicitante el pago de los impuestos municipales y provinciales como así también el pago de la energía eléctrica.DECIMOPRIMERA: El Solicitante asume la obligación de comunicar al Municipio en forma inmediata cualquier hecho o daño que se produzca en el lugar o espacio cedido, como así también de reparar por su cuenta y cargo los daños u deterioros que se hayan ocasionado en el predio, por su culpa o de terceros.DECIMOSEGUNDA: En contraprestación por la cesión del espacio público, el Solicitante entregará al Municipio la suma de pesos cien mil $ 100.000, antes del 06 de enero de 2016.DECIMOTERCERA: Para todas las comunicaciones y efectos legales derivados de este contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Villa Carlos Paz, fijándose como domicilio legales los utsupra mencionados.En prueba de conformidad, previo lectura y ratificación de su contenido, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. En la Ciudad de Villa Carlos Paz, a los -

Publicado: Febrero de 2016
- página 6 -

7

Boletín Especial Municipal de Villa Carlos Paz
Febrero de 2015

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 04 de febrero de 2016

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES
Sanciona con fuerza de Ordenanza
VISTO: La Ordenanza N 6091 sancionada por el Concejo de Representantes el día 28
de enero de 2016, la que es parte integrante del presente; y
ARTÍCULO 1.- APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la FUNDACION
PROTECCIONISTAS DE ANIMALES
FUPA, representada por la Sra. Elizabeth Caserta en su calidad de Presidente, mediante el cual se cede el uso de un sector del espacio público, ubicado en el Paseo de los Artesanos de esta ciudad, para la instalación de un stand para comercializar todo tipo de accesorios para animales; siendo su vigencia desde el momento de la aprobación de la presente hasta el 28 de febrero de 2016.-

CONSIDERANDO: Que la mencionada norma surge como Proyecto de este Departamento Ejecutivo y ha sido aprobado.Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 144 Inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal, corresponde su promulgación.Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones
ARTÍCULO 2º.- EXIMIR a la FUNDACION
PROTECCIONISTAS DE ANIMALES FUPA
del canon correspondiente.-

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Promulgar la Ordenanza N
6091 sancionada por el Concejo de Representantes el día 28 de enero de 2016
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 144 Inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal y considerandos del presente.ARTÍCULO 2º.- El Concejo de Representantes tomará conocimiento de lo dispuesto.ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.DECRETO Nº 086 / DE / 2016

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 28 de enero de 2016
SEGUNDA LECTURA

ARTÍCULO 3º.- GIRAR al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación.ORDENANZA Nº 6092

CONVENIO
Entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz, representada en este acto por el Sr.
Intendente Esteban Aníbal Avilés, D.N.I. Nº 22.413.806, con domicilio en Liniers 50 de Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba, en adelante el Municipio y la FUNDACION
PROTECCIONISTAS DE ANIMALES
FUPA, representada en este acto por su Presidente Sra. Elizabeth Caserta, DNI
Nº 27.567.659, con domicilio en calle Lago Argentino Nº 2280, de la ciudad de Villa Carlos Paz, en adelante el Solicitante, convienen de mutuo y común acuerdo
Publicado: Febrero de 2016
- página 7 -

8

Boletín Especial Municipal de Villa Carlos Paz
celebrar el presente convenio que se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El Municipio cede al Solicitante en carácter de tenencia precaria y sujeto a revocación, y éste recibe de conformidad un sector del espacio público ubicado en el predio del Paseo de los Artesanos, para la colocación de un 1 Stand para comercializar todo tipo de accesorios para animales, quedando totalmente prohibido modificar el destino fijado.SEGUNDA: La autorización de la cesión de espacio en el Paseo de los Artesanos tendrá vigencia desde la aprobación de la Ordenanza hasta el día 28 de febrero de 2016, plazo improrrogable en el cual el Solicitante se obliga a retirar del lugar cedido el stand, como a restituir el predio en las mismas condiciones en que fue entregado;
libre de cosas y/o personas que de ella dependan, en perfecto estado de higiene y conservación.TERCERA: Los gastos que demande la colocación, mantenimiento, seguridad y cualquier otra situación emergente del presente convenio estarán a cargo del Solicitante, deslindando de toda responsabilidad al Municipio.
El Solicitante se hará cargo para si y para todo el personal a su cargo de las cargas sociales que determine la legislación vigente. Todo lo relacionado con el contrato de trabajo o empleo entre el Solicitante y sus empleados es a su exclusivo cargo, liberando de toda responsabilidad al Municipio. Es decir que no existirá vinculación directa ni indirecta entre el Municipio y el personal del Solicitante. El Solicitante deberá cumplir y observar todas las leyes, decretos, convenios y además
Febrero de 2015

normas, presentes y futuras, emanadas de autoridades públicas nacionales, provinciales y municipales que rijan o rigieren en lo sucesivo en materia laboral, fiscal de seguro, seguridad, obra social que corresponda a dicho personal.
CUARTA: El Municipio se reserva el derecho de reubicar el stand, asignando para su emplazamiento un lugar alternativo sobre la zona costera, de conformidad al Poder de Policía que ejerce la Municipalidad, sin que ello genere derecho a reclamo de ninguna naturaleza para el Solicitante.
QUINTA: Queda expresamente prohibido al Solicitante ceder en todo o en parte, sea a título gratuito o a título oneroso los derechos emergentes de este contrato, como así también la afectación del lugar objeto del presente a un uso y goce distinto al establecido en la cláusula primera, debiendo abstenerse de emitir ruidos durante los horarios de descanso de los vecinos del lugar, los que deberá respetar.SEXTA: Al momento de la suscripción del presente convenio, el Solicitante deberá haber acreditado la contratación de los seguros correspondientes para cubrir los eventuales e hipotéticos daños a personas y/o cosas ocasionadas por los elementos mencionados en la cláusula primera del presente, o por personal a su cargo. El Solicitante se compromete al mantenimiento regular de los elementos ubicados en el espacio otorgado, siendo plenamente responsable de los daños y perjuicios que éstos pudieran ocasionar a terceros, bienes y/o cosas.SÉPTIMA: El Municipio podrá rescindir la
Publicado: Febrero de 2016
- página 8 -

9

Boletín Especial Municipal de Villa Carlos Paz
presente cesión, en cualquier momento, sin que ello genere derecho a reclamo de ninguna naturaleza para el Solicitante, con la sola obligación de notificarlo fehacientemente, con un plazo de cinco 5
días hábiles de antelación.OCTAVA: El Solicitante declara conocer las ordenanzas y reglamentaciones municipales, obligándose a responder directamente por ellas como igualmente a hacer uso normal del predio cedido, ajustándose a la naturaleza y destino del mismo. El Solicitante se obliga a mantener el predio recibido en el perfecto estado en que se encuentra, quedando terminantemente prohibido alterar el terreno donde se ubique el camión y demás elementos, no pudiendo realizar movimientos de tierra de ninguna naturaleza, como así también realizar actividades contaminantes en el mismo, estando totalmente prohibido realizar volcamiento de aguas servidas en el lugar.NOVENA: El Municipio se reserva el derecho de inspeccionar o hacer inspeccionar por terceras personas el lugar cedido, cuantas veces lo estime conveniente sin que por ello el Solicitante pueda ejercer oposición de ninguna naturaleza en tal sentido.-

Febrero de 2015

ocasionado en el predio, por su culpa o de terceros.
DECIMOSEGUNDA: Se exime al Solicitante del pago del tributo correspondiente.DECIMOTERCERA: Para todas las comunicaciones y efectos legales derivados de este contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Villa Carlos Paz, fijándose como domicilio legales los utsupra mencionados.En prueba de conformidad, previo lectura y ratificación de su contenido, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. En la Ciudad de Villa Carlos Paz, a los -

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 04 de febrero de 2016
VISTO: La Ordenanza N 6092 sancionada por el Concejo de Representantes el día 28
de enero de 2016, la que es parte integrante del presente; y CONSIDERANDO: Que la mencionada norma surge como Proyecto de este Departamento Ejecutivo y ha sido aprobado.-

DÉCIMA: Durante la vigencia del presente contrato será por cuenta y cargo exclusivo del Solicitante el pago de los impuestos municipales y provinciales como así también el pago de la energía eléctrica.-

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 144 Inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal, corresponde su promulgación.-

DECIMOPRIMERA: El Solicitante asume la obligación de comunicar al Municipio en forma inmediata cualquier hecho o daño que se produzca en el lugar o espacio cedido, como así también de reparar por su cuenta y cargo los daños u deterioros que se hayan
EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones
Por ello:

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Promulgar la Ordenanza N
6092 sancionada por el Concejo de
Publicado: Febrero de 2016
- página 9 -

10

Boletín Especial Municipal de Villa Carlos Paz
Representantes el día 28 de enero de 2016
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 144 Inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal y considerandos del presente.ARTÍCULO 2º.- El Concejo de Representantes tomará conocimiento de lo dispuesto.ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.DECRETO Nº 087 / DE / 2016

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 28 de enero de 2016
EL CONCEJO DE REPRESENTANTES
Sanciona con fuerza de Ordenanza ARTÍCULO 1.- APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y Cablevisión S.A., representada por el Sr. Gabriel A. González Gallastegui en su calidad de Gerente, mediante el cual se cede el uso de un sector del espacio público ubicado en la Avenida Atlántica Costanera entre las Calles Medrano y Artigas, para la colocación de ocho 8 antenas para brindar el servicio de internet Wi Fi tótems en forma gratuita a los turistas y vecinos de la Ciudad de Villa Carlos Paz; con una vigencia desde la aprobación de la presente y hasta el 28 de febrero de 2016.ARTÍCULO 2º.- GIRAR al Departamento Ejecutivo a los fines de su promulgación.ORDENANZA Nº 6093

Febrero de 2015

CONVENIO
Entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz, representada en este acto por el Sr.
Intendente Esteban Aníbal Avilés, D.N.I. Nº 22.413.806, con domicilio en Liniers 50 de Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba, en adelante el MUNICIPIO y CABLEVISION
S.A., representada por el Sr. Gabriel A.
González Gallastegui, D.N.I. Nº 21.400.243., en su carácter de Gerente Comercial, con domicilio en calle General Hornos 690 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante la EMPRESA, han resuelto celebrar el presente convenio que se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El Municipio cede a la Empresa en carácter de tenencia precaria y sujeto a revocación, y ésta recibe de conformidad un sector del espacio público ubicado en Avenida Atlántica Costanera, entre las Calles Medrano y Artigas, para la colocación de ocho 8 antenas de transmisión de internet Wi Fi tótems, quedando totalmente prohibido modificar el destino fijado.SEGUNDA: La autorización de la cesión de espacio en la Av. Costanera tendrá vigencia desde la firma del presente y hasta el día 28
de febrero de 2016, plazo improrrogable en el cual la Empresa se obliga a retirar del lugar las antenas, como a restituir el predio en las mismas condiciones en que fue entregado;
libre de cosas y/o personas que de ella dependan, en perfecto estado de higiene y conservación.TERCERA: Los gastos que demande la colocación, mantenimiento, seguridad y cualquier otra situación emergente del presente estarán a cargo de la Empresa, deslindando de toda responsabilidad al
Publicado: Febrero de 2016
- página 10 -

11

Boletín Especial Municipal de Villa Carlos Paz
Municipio. La Empresa se hará cargo para si y para todo el personal a su cargo de las cargas sociales que determine la legislación vigente a seguir. Todo lo relacionado con el contrato de trabajo o empleo entre la Empresa y sus empleados es a su exclusivo cargo, liberando de toda responsabilidad al Municipio. Es decir que no existirá vinculación directa ni indirecta entre el Municipio y el personal de la Empresa. La Empresa deberá cumplir y observar todas las leyes, decretos, convenios y además normas, presentes y futuras, emanadas de autoridades públicas nacionales, provinciales y municipales que rijan o rigieren en lo sucesivo en materia laboral, fiscal de seguro, seguridad, obra social que corresponda a dicho personal.CUARTA: El Municipio se reserva el derecho de reubicar las antenas, asignando para su emplazamiento un lugar alternativo, de conformidad al Poder de Policía que ejerce la Municipalidad, sin que ello genere derecho a reclamo de ninguna naturaleza para el Solicitante.QUINTA: Queda expresamente prohibido a la Empresa ceder en todo o en parte, sea a título gratuito o a título oneroso los derechos emergentes de este contrato, como así también la afectación del lugar objeto del presente a un uso y goce distinto al establecido en la cláusula primera, debiendo abstenerse de emitir ruidos durante los horarios de descanso de los vecinos del lugar, los que deberá respetar.SEXTA: Al momento de la suscripción del presente convenio, la Empresa deberá haber acreditado la contratación de los seguros correspondientes para cubrir los eventuales e hipotéticos daños a personas y/o cosas ocasionadas por los elementos
Febrero de 2015

mencionados en la cláusula primera del presente, o por personal a su cargo.SÉPTIMA: El Municipio podrá rescindir la presente cesión en cualquier momento, sin que ello genere derecho a reclamo de ninguna naturaleza para la Empresa, con la sola obligación de notificarlo fehacientemente, con un plazo de cinco 5
días hábiles de antelación.OCTAVA: La Empresa declara conocer las ordenanzas y reglamentaciones municipales, obligándose a responder directamente por ellas como igualmente a hacer uso normal del predio cedido, ajustándose a la naturaleza y destino del mismo.NOVENA: El Solicitante asume la obligación de comunicar al Municipio en forma inmediata cualquier hecho o daño que se produzca en el lugar o espacio cedido, como así también de reparar por su cuenta y cargo los daños u deterioros que se hayan ocasionado en el predio, por su culpa o de terceros.DÉCIMA: En contraprestación, la Empresa brindará al Municipio las siguientes prestaciones: a Servicio de Wi-Fi gratuito en toda la Costanera adonde estén instaladas las antenas citadas en la cláusula primera, con una vigencia desde la firma del presente convenio y hasta el 28 de febrero de 2016; y b el servicio de televisión por cable CATV y el servicio de Internet FIBER , en los lugares detallados en el ANEXO que forma parte del presente convenio y hasta el 31 de diciembre de 2016.Para todas las comunicaciones y efectos legales derivados de este contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Villa Carlos Paz, fijandosé como domicilios legales los ut-

Publicado: Febrero de 2016
- página 11 -

12

Boletín Especial Municipal de Villa Carlos Paz
Febrero de 2015

supra mencionados.-

comuníquese, publíquese y archívese.-

En prueba de conformidad, previo lectura y ratificación de su contenido, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. En la Ciudad de Villa Carlos Paz, a los -

DECRETO Nº 088 / DE / 2016

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 04 de febrero de 2016
VISTO: La Ordenanza N 6093 sancionada por el Concejo de Representantes el día 28
de enero de 2016, la que es parte integrante del presente; y CONSIDERANDO: Que la mencionada norma surge como Proyecto de este Departamento Ejecutivo y ha sido aprobado.Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 144 Inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal, corresponde su promulgación.Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Promulgar la Ordenanza N
6093 sancionada por el Concejo de Representantes el día 28 de enero de 2016
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 144 Inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal y considerandos del presente.ARTÍCULO 2º.- El Concejo de Representantes tomará conocimiento de lo dispuesto.ARTÍCULO

3º.-

Protocolícese,
Publicado: Febrero de 2016
- página 12 -

13

Boletín Especial Municipal de Villa Carlos Paz
CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 28 de enero de 2016
EL CONCEJO DE REPRESENTANTES
Sanciona con fuerza de Ordenanza ARTÍCULO 1.- APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, representado por el Director Ejecutivo de PAMI -UGL IIICórdoba.-, mediante el cual queda formalizada una serie de acciones de asistencia y cooperación institucional, tendientes a facilitar el desarrollo de diversas actividades que propicien la integración, la promoción del deporte y la recreación de los adultos mayores de nuestra Ciudad.ARTÍCULO 2º.- GIRAR al Departamento Ejecutivo a los fines de su promulgación.ORDENANZA Nº 6094

CONVENIO MARCO DE ASISTENCIA Y
COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS Y
LA MUNICIPALIDAD.
Aprobado por Ordenanza 6094
Entre por una parte, el INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, representada en este acto por
en su carácter de Director Ejecutivo de PAMI UGL. III CÓRDOBA, con domicilio legal en Avenida Gral. Paz 374 de la Ciudad de Córdoba, en adelante EL

Febrero de 2015

INSTITUTO, y por la otra, la MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ, representada en este acto por el Sr.
ESTEBAN ANIBAL AVILÉS, en su carácter de Intendente Municipal, con domicilio legal en Liniers 50 de la Ciudad de Villa Carlos Paz, en adelante LA MUNICIPALIDAD; en conjunto LAS PARTES acuerdan suscribir el presente Convenio Marco de Asistencia y Cooperación, sujeto a las siguientes Cláusulas y Condiciones que a continuación se describen:
PRIMERA: El presente Convenio tiene por objeto formalizar acciones de asistencia y cooperación institucional, en el marco de las misiones y funciones propias de ambos organismos, a efectos de facilitar el desarrollo de diversas actividades afines, favoreciendo a las políticas públicas prestacionales del Instituto con los municipios de todo el país.SEGUNDA: Para el desarrollo de las actividades conjuntas, las partes realizarán acuerdos específicos, que serán plasmados en Actas Complementarias al presente, suscriptas por sus autoridades con ajuste a las normas internas y de organización establecidas en sus respectivas esferas.TERCERA: El presente Convenio Marco no limita el derecho de las partes a la formalización de acuerdos semejantes con otras instituciones, sin que dichas cuestiones impidan la continuidad del mismo.CUARTA: El mismo tendrá una vigencia de dos 2 años a partir de sus suscripción, prorrogables por igual período indefinidamente, salvo que una de las partes manifieste fehacientemente su voluntad de rescindirlo, sin expresión de causa, con una antelación no inferior a sesenta 60 días
Publicado: Febrero de 2016
- página 13 -

14

Boletín Especial Municipal de Villa Carlos Paz
corridos, y sin que ello otorgue derecho a la otra parte a reclamar indemnización por daños, perjuicios y/o lucro cesante. Se deja expresa constancia que, en caso de optarse por la rescisión estipulada en la presente cláusula, ésta no afectará los programas o actividades en curso de ejecución.-

Febrero de 2015

144 Inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal, corresponde su promulgación.Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones DECRETA

QUINTA: En caso de controversias en la interpretación y/o ejecución del presente Convenio Marco de Colaboración y Cooperación, las partes se someterán a la competencia de los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad de Córdoba, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, fijándose para tal efecto los domicilios mencionados en el encabezado, donde tendrán validez todas las notificaciones que se practiquen, subsistiendo dichos domicilios hasta que en forma fehaciente se notifique algún cambio.PREVIA LECTURA Y RACTIFICACIÓN de cada una de las partes, se firman dos 2
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Córdoba, a los .de 2.016.-

ARTÍCULO 1º.- Promulgar la Ordenanza N
6094 sancionada por el Concejo de Representantes el día 28 de enero de 2016
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 144 Inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal y considerandos del presente.ARTÍCULO 2º.- El Concejo de Representantes tomará conocimiento de lo dispuesto.ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.DECRETO Nº 089 / DE / 2016

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 28 de enero de 2016
EL CONCEJO DE REPRESENTANTES
Sanciona con fuerza de Ordenanza
CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 04 de febrero de 2016
VISTO: La Ordenanza N 6094 sancionada por el Concejo de Representantes el día 28
de enero de 2016, la que es parte integrante del presente; y CONSIDERANDO: Que la mencionada norma surge como Proyecto de este Departamento Ejecutivo y ha sido aprobado.-

ARTÍCULO 1.- MODIFICAR la cláusula Sexta del Anexo I de la Ordenanza N 6075, la que quedará redactada de la siguiente manera:
SEXTA: LA MUNICIPALIDAD deja constancia que el gasto que demande el cumplimiento de este acuerdo será atendido con los fondos de la Partida Asignada a Recolección de Residuos, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo
Publicado: Febrero de 2016
- página 14 -

15

Boletín Especial Municipal de Villa Carlos Paz
Febrero de 2015

ARTÍCULO 2º.- GIRAR al Departamento Ejecutivo Municipal a los fines de su promulgación.ORDENANZA Nº 6095

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 28 de enero de 2016
SEGUNDA LECTURA
EL CONCEJO DE REPRESENTANTES
Sanciona con fuerza de Ordenanza
CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 04 de febrero de 2016
VISTO: La Ordenanza N 6095 sancionada por el Concejo de Representantes el día 28
de enero de 2016, la que es parte integrante del presente; y CONSIDERANDO: Que la mencionada norma surge como Proyecto de este Departamento Ejecutivo y ha sido aprobado.Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 144 Inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal, corresponde su promulgación.-

ARTÍCULO 1.- INCLUIR dentro de la Obra PAVIMENTACION CALLE VIVALDI SCARLATTI, un tramo de calle Liberia la cual ya cuenta con cordón cuneta.ARTÍCULO 2º.- DECLARAR la Obra, de Interés Público y Pago Obligatorio. El monto total de la Obra será a cargo de los frentistas, el que se prorrateará en un todo de acuerdo a la Ordenanza N 358 Art. 17º inc. a y modificatorias. El financiamiento de la obra estará a cargo de la Empresa Contratista quien percibirá su cobro directamente de los frentistas beneficiados con la obra.
Forma de Pago.

Por ello:

De Contado
EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones
Plan de cuotas: 1 Entrega del 50% y 50%
restante en 3 tres cuotas mensuales y consecutivas sin interés;

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Promulgar la Ordenanza N
6095 sancionada por el Concejo de Representantes el día 28 de enero de 2016
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 144 Inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal y considerandos del presente.ARTÍCULO 2º.- El Concejo de Representantes tomará conocimiento de lo dispuesto.ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.DECRETO Nº 092 / DE / 2016

2 Entrega del 40% y 60%
restante hasta de 10 diez cuotas mensuales con un interés del 3% mensual directo, a ser otorgada por la Contratista.
Realizada la obra y ejecutada la medición por cuadra terminada, siendo computadas y visadas por la Inspección de Obra las cantidades efectivamente ejecutadas y determinadas las manzanas y lotes de los frentistas beneficiados sujetos de pago que conforman el proyecto, la Contratista emitirá una planilla de liquidación de obra, detallada por lote y manzana, metros de frente, titular,
Publicado: Febrero de 2016
- página 15 -

16

Boletín Especial Municipal de Villa Carlos Paz
costo unitario por metro cuadrado y costo total, de acuerdo a lo previsto en la documentación que regula la presente ordenanza y el Art. 17 inc. a de la Ordenanza Nº 358, que será presentado para su aprobación ante la Dirección de Obras Públicas.
Asimismo adjuntará un proyecto de certificado de obra con los datos catastrales de la propiedad, domicilio, identificación y domicilio postal del propietario, baldío o edificado, metros de frente, costo unitario, costo total, opciones y plazos de financiación, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 4º de la presente, el que será luego firmado por el Titular o Apoderado de la Empresa Contratista y por la Dirección de Obras Públicas. Una vez finalizado este procedimiento la Contratista deberá notificar fehacientemente a cada uno de los frentistas propietarios de las modalidades de pago, la fecha de vencimiento de la opción contado y la fecha de vencimiento de la primera cuota ambos a los 15 días del vencimiento de la opción de la modalidad de pago, dejando además en poder de los frentistas una copia del Informe de Obra aprobado por el Municipio. Similar modalidad deberá realizar el Municipio para el cobro de sus cuotas.

Febrero de 2015

también hará exigible el pago íntegro de la deuda del plan adoptado, con más los intereses y recargos por mora, previa notificación fehaciente por un plazo de 10
diez días. La Empresa y/o Municipalidad de Villa Carlos Paz podrán iniciar las acciones judiciales del cobro, adicionando los gastos causídicos correspondientes.
ARTÍCULO 3º.- GIRAR al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación.ORDENANZA Nº 6096

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 04 de febrero de 2016
VISTO: La Ordenanza N 6096 sancionada por el Concejo de Representantes el día 28
de enero de 2016, la que es parte integrante del presente; y CONSIDERANDO: Que la mencionada norma surge como Proyecto de este Departamento Ejecutivo y ha sido aprobado.Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 144 Inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal, corresponde su promulgación.Por ello:

Finalizados los plazos de la opción de forma de pago y no abonados los montos de contado o la primera cuota del plan de pago, los frentistas serán intimados fehacientemente por 10 diez días más para ejecutar el pago. Para el caso que los frentistas no respondieran al pago se considera a la deuda vencida y podrá reclamarse por vía ejecutiva la totalidad del monto del certificado de deuda, con más interés punitorio del 3,5% mensual, y gastos judiciales. La mora de 1 una o más cuotas
EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Promulgar la Ordenanza N
6096 sancionada por el Concejo de Representantes el día 28 de enero de 2016
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 144 Inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal y considerandos del presente.-

Publicado: Febrero de 2016
- página 16 -

17

Boletín Especial Municipal de Villa Carlos Paz
ARTÍCULO 2º.- El Concejo de Representantes tomará conocimiento de lo dispuesto.ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Febrero de 2015

ARTÍCULO 3º.- ESTABLECER el siguiente presupuesto oficial y plazo de ejecución.PROYECTO

PRESUPUESTO
OFICIAL

PLAZO DE
EJECUCIÓN

$ 7.500.000

300 días
CONSTRUCCIÓN DE REDES COLECTORAS
CLOACALES EN SECTORES VARIOS DEL RADIO
INMEDIATO DE VILLA CARLOS PAZ .-

SEGUNDA LECTURA

ARTÍCULO 4º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán atendidos con fondos de la Partida:
37.01.100.2.60.61.614 del Presupuesto General de Gastos y Recursos en vigencia o la que la reemplace en el Presupuesto el año 2016.-

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES
Sanciona con fuerza de Ordenanza
ARTÍCULO 5º.- GIRAR al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación.-

DECRETO Nº 095 / DE / 2016

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 28 de enero de 2016

ARTÍCULO 1.- APROBAR la documentación para la Obra CONSTRUCCIÓN DE REDES
COLECTORAS CLOACALES EN
S E C T O R E S VA R I O S D E L R A D I O
INMEDIATO DE VILLA CARLOS PAZ, en un todo de acuerdo a:
1 Pliego de especificaciones técnicas.
2 Pliego de bases y condiciones para el llamado a licitación.
3 Cómputos métricos.
4 Presupuesto oficial.

ORDENANZA Nº 6097

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 04 de febrero de 2016
VISTO: La Ordenanza N 6097 sancionada por el Concejo de Representantes el día 28
de enero de 2016, la que es parte integrante del presente; y CONSIDERANDO: Que la mencionada norma surge como Proyecto de este Departamento Ejecutivo y ha sido aprobado.Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 144 Inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal, corresponde su promulgación.-

5 Planos de nivelación y detalles.
ARTÍCULO 2º.- FACULTAR al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a Licitación Pública, fijar fecha, hora y lugar para la Adjudicación y Contratación de la Obra:
CONSTRUCCIÓN DE REDES
COLECTORAS CLOACALES EN
S E C T O R E S VA R I O S D E L R A D I O
INMEDIATO DE VILLA CARLOS PAZ.-

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Promulgar la Ordenanza N
6097 sancionada por el Concejo de
Publicado: Febrero de 2016
- página 17 -

18

Boletín Especial Municipal de Villa Carlos Paz
Representantes el día 28 de enero de 2016
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 144 Inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal y considerandos del presente.ARTÍCULO 2º.- El Concejo de Representantes tomará conocimiento de lo dispuesto.ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.DECRETO Nº 099 / DE / 2016
-ANEXO 1"CONSTRUCCIÓN DE REDES
COLECTORAS CLOACALES EN
SECTORES VARIOS DEL RADIO
INMEDIATO DE VILLA CARLOS PAZ".PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES

Febrero de 2015

Artículo 3º.- Consultas:
La Municipalidad de Villa Carlos Paz, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental, responderá las consultas que se le formulen acerca de la interpretación de los documentos de la Licitación, hasta 3 tres días corridos antes de la fecha fijada para la apertura de las propuestas.
Dichas consultas deberán ser presentadas por escrito o vía mail, con claridad suficiente para conocer su alcance, serán respondidas vía mail y se remitirán simultáneamente a todos los que hayan adquirido los pliegos, quienes acusarán el respectivo recibo y pasarán a formar parte del Pliego si se considerase necesario. En dichas circulares vía mail no se consignará el nombre del consultante.
Artículo 4º.- Terminología:
A los efectos de la aplicación del Pliego y todo otro documento contractual, se emplearán las siguientes denominaciones:

Artículo 1º.- Objeto de la Licitación:
El presente llamado tiene por objeto la contratación del Proyecto, Mano de Obra y Materiales necesarios para la ejecución de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE REDES
COLECTORAS CLOACALES EN
S E C T O R E S VA R I O S D E L R A D I O
INMEDIATO DE VILLA CARLOS PAZ".Artículo 2º.- Procedimiento de Contratación:
La Obra será contratada mediante Licitación Pública de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Contabilidad y Presupuesto Nº 1511 y modificatorias especialmente desde los Art. 66º al 85º, y Decretos Reglamentarios.

Municipalidad: Por Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz.
Órgano de Aplicación: Se refiere a la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental.
Dirección Técnica: Profesional que tendrá a su cargo ejercer la misma con los alcances y obligaciones que fija este pliego.
Inspección de la Obra: Profesional que actúa en este carácter, designado y en representación de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, con todas las atribuciones que surjan del presente pliego para realizar el control de ejecución y la certificación de trabajos en conjunto con la Dirección
Publicado: Febrero de 2016
- página 18 -

19

Boletín Especial Municipal de Villa Carlos Paz
Febrero de 2015

Técnica.

forma de pago:

Oferente: Por la persona jurídica o física que formula la oferta o propuesta.

El financiamiento de la obra "CONSTRUCCIÓN DE REDES
COLECTORAS CLOACALES EN
S E C T O R E S VA R I O S D E L R A D I O
INMEDIATO DE VILLA CARLOS PAZ".estará a cargo de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, quien abonará de acuerdo a las cantidades visadas y aprobadas por la Dirección Técnica / Inspección. La forma de pago será conforme a los medios de pago utilizados por el Municipio, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 40º del presente Pliego.

Adjudicatario o Contratista: Por la empresa que resulte adjudicataria de los trabajos y suscriba el contrato obligándose a tomar a su cargo la ejecución de la Obra, y que será representada técnicamente por un profesional habilitado, designado a tal fin como representante técnico de la Empresa.
Propuesta: Comprende tanto la Presentación como la Oferta Económica de un adquirente de Pliegos para ejecutar la obra.
Contrato: Instrumento suscripto por las partes, que ratifica y complementa el conjunto de los documentos técnicos, legales, normativos y de condiciones y en el cual se establece el domicilio legal de las partes, fecha de Contrato, Sistema de Contratación, la jurisdicción de los Tribunales de Justicia donde las partes recurrirán en caso de divergen cias y demás condiciones contractuales.
Comisión de Adjudicación: Funcionarios que tendrán a su cargo estudiar la documentación respecto de la presentación, evaluar la oferta económica y proponer al Departamento Ejecutivo el orden de mérito.

Artículo 7º.- Características de las Obras y Sistema de Contratación 7.1

Conformación de la Obra:

La obra a realizar, de acuerdo al proyecto, está conformada en general por las siguientes partes a saber:
1.
Red de cañerías principales diámetro 160 mm 2.
Cañerías para conexiones domiciliarias diámetro 110 mm 3.
Bocas de registro 7. 2

Módulo de la Obra:

El Presupuesto Oficial de la presente Obra, asciende a la suma de SIETE MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS CON CERO
CTVS. $ 7.500.000,00, el que incluye Mano de Obra, Materiales y todos los conceptos comprendidos en el presente Pliego.

Se define como MÓDULO DE OBRA aquella unidad integrada por la totalidad de materiales, mano de obra, equipos y servicios necesarios para la instalación en la vía pública de UN METRO LINEAL DE CAÑERÍA
PRINCIPAL DE RED CLOACAL EN
SERVICIO, DE ACUERDO AL PROYECTO
DE OBRA Y CONFORME A LA SIGUIENTE
SECUENCIA CONSTRUCTIVA:

Artículo 6º.-

1.

Artículo 5º.- Presupuesto Oficial:

Fuente de financiamiento y
Publicado: Febrero de 2016
- página 19 -

Remoción de solado existente.

20

Boletín Especial Municipal de Villa Carlos Paz
2.
Excavación de zanja para alojamiento de cañerías hasta una profundidad mínima de 0.80 m por el ancho necesario.
3.

Nivelación del fondo de la zanja.

4.
Provisión, Acarreo y Colocación de cama de arena para asiento de la cañería.
5.
Provisión de cañerías y accesorios de P.V.C. diámetro 160 mm y diámetro 110 mm.
6.
Realización de tareas de conexiones necesarias para la continuidad del sistema de cañerías principales diámetro 160 mm y acometidas domiciliarias diámetro 110 mm.
7.
Realización de pruebas de hidráulicas exigidas por el P.E.T.P.
8.

Cobertura de cañerías.

9.

Relleno y compactación de la zanja.

10.
Reposición de solados removidos con materiales idénticos a los originales.
11.
Retiro de escombros excedentes y limpieza de Obra.
7.3

Equivalencias:

Cuadro de equivalencias al Módulo de Obra, con las partes que conforman la misma según 7.1
REDES COLECTORAS CLOACALES EN SECTO RES VARIOS DEL RADIO INMEDIATO DE
PAZ, MONTO PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL 7,5 Millones de Pesos ANALISIS DE PRECIO MODULADO PARA LICITACION Y CERTIFICACION

VILLA CARLOS

- ARTICULO 7.3

FECHA: DICIEMBRE DEL 2015

ITEM

1

2

3

DESIGNACIÓN

CANTIDAD

UD.

Red de Colectora Diámetro 160 mm.
P.V.C.

Provisión, Acarreo y Colocación de Conexiones Domiciliarias Cortas y Largas en PVC 110
mm.
Provisión, Acarreo Y
Colocación de Todos los materiales y mano de obra para la construcción de Bocas de Registro.

PRECIO
UNITARIO
$/ud MODULO
DE OBRA
ZONA 1

$ 1.900

PRECIO TOTAL
ITEM $

COEF. DE
EQUIVALENCIA
AL MODULO DE
OBRA Artº7.2

$ 1.900

1,00

1,00

ml.

$ 1.691

$ 1.691

0,89

1,00

Und.

$ 9.500

$ 9.500

5.00

7.4

Febrero de 2015

Contratación de la Obra:

Se contratará por MODULO DE OBRA, siendo este, la unidad de medida de certificación conforme a la definición establecida en el Art. 7.2. Así también se certificarán todos los ítems intervinientes, conforme al cuadro de equivalencias establecido en el Art. 7.3, siendo las obras a contratar un conjunto indivisible que será adjudicado a un solo oferente.
La obra se materializará en Tres Zonas distintas, de acuerdo a los siguientes barrios:
1.
B Santa Rita Bº Sol y Lago Zona de Influencia radial a la Estación de Bombeo Nº3
y Nº4 conformación de suelo excavable a mano del tipo loesico mas granular. Valor Estimado del Módulo $1.900 Un mil Novecientos pesos.
2.
B Villa Domínguez - Los Eucaliptus Zona de Influencia radial a las Estaciónes de Bombeo Nº 2 y 5, conformación de suelo excavable a mano y a máquina del tipo loesico más aluvional sobre sector de costanera, Valor Estimado del Módulo $1.900 Un mil Novecientos pesos.
3.
B La Quinta Zona de Influencia radial a la Estación de Bombeo Nº6 y Nº9, Calle Roma conformación de suelo rocoso con escaso manto de suelo excavable a máquina con martillo y eventual usos de explosivos. Valor Estimado del Módulo $4.000 Cuatro mil pesos.
Los tres frentes definidos deberán concluir el Contrato con las siguientes proporciones de inversión de obra total: Zona 1 B Santa Rita y Bº Sol y Lago 30 % treinta por ciento, Zona 2 B Villa Domínguez - - Los Eucaliptus 30%
treinta por ciento, B La Quinta 40%

PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL IVA INCLUIDO: SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON CERO
CTVS.

Publicado: Febrero de 2016
- página 20 -

21

Boletín Especial Municipal de Villa Carlos Paz
Febrero de 2015

Cuarenta por ciento. Para la certificación, estas tres zonas estarán claramente separadas en el certificado, conforme a las establecidas en los planos Anexos al presente Pliego.

e Ley de Obras Públicas Nº 8614, modificatorias y Decretos Reglamentarios.-

Artículo 8º.- Plazo de Ejecución:

f El Contrato de Obra
El plazo de ejecución de la presente Obra será de trescientos 300 días corridos, contados a partir del Acta de Inicio de Obra.-

g Los Planos adjuntos al Pliego y Anexos.

Todos los plazos se computarán en días corridos, salvo cuando expresamente se disponga en este pliego lo contrario.
Artículo 9º.- Disposiciones que Rigen la Contratación:
a La Ordenanza que apruebe el presente Pliego.

6.- Proyecto de Reglamento CIRSOC 201 y sus modificaciones.

h La ley de Colegiación de Ingenieros Civiles Ley 7674
i Ordenanza 5500 Anexo: PLIEGO de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARTICULARES para TRABAJOS de INTERVENCIÓN en CALZADAS
y/o VEREDAS
Artículo 10º.- Forma de la Presentación:

b Ordenanza Nº 358 y modificatorias
Las Propuestas se presentarán de la siguiente manera:

c Ordenanza Nº 1511 y modificatorias Contabilidad y Presupuesto

En Sobre Cerrado y lacrado, sin membrete y ningún tipo de identificación.-

d Los Pliegos:

El mismo se individualizará únicamente con la siguiente leyenda:

1.- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares
CONSTRUCCIÓN DE REDES
COLECTORAS CLOACALES EN
SECTORES VARIOS DEL RADIO
INMEDIATO DE VILLA CARLOS PAZ

2.- El Pliego de Bases y Condiciones Generales para licitación y ejecución de obras de saneamiento.

Apertura Día / 2015
3.-El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 4.-El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para ejecución de Obras Civiles.
5.-Pliego General para la Ejecución de Pavimentos de Hormigón de la Municipalidad de Córdoba

Las propuestas deberán estar escritas en idioma castellano y en formato digital, se presentarán por duplicado, sin enmiendas, ni entrelíneas o testado o salvado formalmente al final.

La documentación presentada estará firmada en cada una de sus fojas, anversos y reversos, si correspondiere, por
Publicado: Febrero de 2016
- página 21 -

22

Boletín Especial Municipal de Villa Carlos Paz
representante legal de la empresa o quien el respectivo poder faculte, el cual se acompañará con la presentación, sin enmiendas entrelineas o testado debidamente salvado al final.
Si dos o más personas o sociedades ofertaran en forma conjunta, deberán estar constituidas como UNION TRANSITORIA
DE EMPRESAS y debidamente inscripta en el Registro Público de Comercio, presentar la documentación a sus nombres y subscriptas por sus representantes autorizados, debiendo manifestar por ESCRITO en la propuesta, que las mismas asumen ante la Municipalidad de Villa Carlos Paz, la responsabilidad en forma mancomunada y solidaria, tanto en la ejecución de la Obra, como en la totalidad de las obligaciones emergentes del contrato a celebrarse, debiendo regirse para ello por la Ley respectiva a todos los efectos contractuales emergentes de esta Licitación.

La presentación de la Propuesta implica que los Proponentes han estudiado cuidadosamente los documentos de la Licitación y que obtuvieron todos los datos e informes necesarios para proyectar y construir la obra correctamente durante el período de ejecución con lo que asumen la responsabilidad absoluta y exclusiva en caso de adjudicación. No se admitirán por lo tanto, con posterioridad al acto de apertura de las propuestas, reclamo alguno fundado en deficiencias de información.

Febrero de 2015

civiles o inhabilidades penales vigentes.
b.
Las Sociedades en las que en los dos últimos años a la fecha hayan actuado como Directores, Gerentes, Administradores o Apoderados, personas físicas que se desempeñen como funcionario o agente de la Administración Municipal.
c.
Las Empresas en estado de Convocatoria de Acreedores, Quiebra o Liquidación.
d.
Las Empresas deudoras morosas del Estado Municipal por obligaciones emergentes de contrataciones con éste.
e.
Los condenados a cualquier clase de pena por delito de falsedad, estafa o contra la propiedad. En caso de encontrarse procesados por esos delitos, la inhibición rige hasta el momento de absolución o sobreseimiento.
f.
Los que habiendo contratado con algún municipio en los últimos diez años hayan sido objeto de suspensiones, inhabilitaciones o rescisiones culpables.
g.
Los que tengan acciones judiciales pendientes con la Municipalidad de Villa Carlos Paz, ya sea como actor o demandado, cualquiera sea su naturaleza, o reclamos administrativos en las que se cuestionen incumplimientos, sanciones o rescisiones contractuales.
h.
Estar condenado por causas criminales.

No podrán ser contratados los oferentes comprendidos en los siguientes casos:

A r t í c u l o 11 º . - D o c u m e n t o s d e l a Presentación:

a.
Las Sociedades, o sus directores o Gerentes que se encuentren con inhibiciones
Para que sea válida su concurrencia, el Proponente deberá depositar por sí o por
Publicado: Febrero de 2016
- página 22 -

23

Boletín Especial Municipal de Villa Carlos Paz
interpósita persona, el sobre cerrado y lacrado en el Departamento de Compras en la fecha y hora fijados para el llamado a Licitación Pública, conteniendo los documentos que se enumeran en el presente artículo.
Todos aquellos Sobres que no reúnan las condiciones establecidas en el presente pliego o que por cualquier causa lleguen con posterioridad al día u hora fijados, serán devueltos de inmediato, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza. Sólo se permitirá una tolerancia a la hora fijada, de Diez 10 minutos para efectuar la presentación.Los interesados en la Licitación, deberán constituir domicilio especial dentro del radio de la Ciudad de Villa Carlos Paz, donde serán válidas las notificaciones por parte de la Municipalidad.Se exigirá para la Propuesta la documentación que a continuación se detalla:
La propuesta se presentará en dos sobres, como sigue:
Sobre Nº 1.- Presentación Sobre Nº 2- Oferta Económica Estarán contenidas en dos sobres u otros contenedores cerrados, lacrados y firmados, que deberán ser incluidos dentro de un sobre general o paquete con la siguiente leyenda:
" Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental Municipalidad de Villa Carlos Paz
Licitación Pública Obra:
"CONSTRUCCIÓN DE REDES
COLECTORAS CLOACALES EN

Febrero de 2015

S E C T O R E S VA R I O S D E L R A D I O
INMEDIATO DE VILLA CARLOS PAZ
No se admitirán más propuestas que las presentadas en mano, rechazándose las remitidas por correo o cualquier otro procedimiento distinto al previsto.
El sobre Nº 1, llevará un rótulo en el que conste nombre de la Empresa o Consorcio Oferente y número del sobre, SOBRE Nº 1, denominación de la Licitación, lugar, fecha y hora de la apertura.
El sobre Nº 2 llevará un rótulo en el que conste nombre de la Empresa o Consorcio Oferente y número del mismo, SOBRE Nº 2, denominación de la Licitación.
Los documentos contenidos en todos los sobres deberán ser presentados en original y UNA 1 copia, foliados y firmados en todas sus hojas por el Oferente y el Representante Técnico de la empresa.
La documentación incorporada en cada sobre, se rotulará Original y Duplicado según corresponda.
Queda expresamente aclarado que la totalidad de la documentación incluida en los Sobres Nº 1 y Nº 2; y rotuladas como Original, serán consideradas a todos los efectos como OFERTA VÁLIDA.
CONTENIDO DE LOS SOBRES N1 Y N2.
Sobre N1 conteniendo:
1.Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Generales, Pliego de Especificaciones Técnicas, firmado en todas sus fojas por el oferente, teniendo en cuenta lo dispuesto en el presente y adjuntando Certificación de las firmas por
Publicado: Febrero de 2016
- página 23 -

24

Boletín Especial Municipal de Villa Carlos Paz
Escribano Público.2.- Solicitud de Admisión de acuerdo al siguiente modelo:
SOLICITUD DE ADMISIÓN
Al Señor Intendente Municipal De la ciudad de Villa Carlos Paz S-----------------/-------------------D
El/los que suscriben con domicilio real en provincia de Córdoba, solicita/n ser admitidos en el Llamado a Licitación Pública para la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE REDES
COLECTORAS CLOACALES EN
S E C T O R E S VA R I O S D E L R A D I O
INMEDIATO DE VILLA CARLOS PAZ" a realizarse el día..del mes de del año ..a las..horasA D J U N TA N : d e s c r i p c i ó n documentación que se adjunta.-

de
la
Lugar y fecha firma del/los proponente/s Documento de identidad Nº 3.- Garantía de la Oferta:
Equivalente al uno por ciento 1 % del Presupuesto Oficial, la que podrá constituirse por cualquiera de las siguientes formas:
-Depósito en efectivo por caja recaudadora de Tesorería Municipal.
-Fianza Bancaria -Seguro de caución otorgado por compañía autorizada al efecto por el organismo nacional competente.
4.- Recibo original de adquisición del Pliego o copia autenticada por Escribano Público, extendido por la Tesorería Municipal y a nombre del Oferente.

Febrero de 2015

5.- Certificado de Habilitación del Registro Provincial o Nacional de Constructores de Obras Públicas y Certificación de la capacidad económica mínima de siete millones de pesos $ 7.000.000.
6.- Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, teniendo en cuenta lo prescripto en los artículos 84º y 85º de la Ord. 1511 y modificatorias y Decreto reglamentario Nº 163 /98 o el que rija al momento de la presentación.7.- El Contrato Social si correspondiere del Oferente con constancia de su inscripción y Poder que lo faculte a la firma del Pliego y documentos de la presentación.
8.- El Contrato de formación de la U.T.E., si correspondiere, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Art. 10º del presente pliego párrafo quinto.
9.- Los Dos 2 últimos balances y estado patrimonial de la empresa al mes anterior al de la fecha de licitación. Si es U.T.E. de cada una de las empresas.
10.- Nómina de obras similares a la presente, ejecutadas y en ejecución por la Empresa.
El Oferente está obligado a presentar conjuntamente con su propuesta la nómina de obras que tiene contratadas con otras entidades públicas y/o privadas a la fecha de presentación; en la misma se indicará: Comitente, monto contractual y fecha de terminación según contrato.
11.- Nómina de personal técnico, operarios maquinarias y equipos con los que cuenta la Empresa para ejecutar la Obra.12.- Plan de Trabajos: memoria descriptiva de
Publicado: Febrero de 2016
- página 24 -

25

Boletín Especial Municipal de Villa Carlos Paz
la metodología constructiva de la Obra, indicando etapas, plazos de ejecución, técnicas constructivas y todo aquel elemento que considere de interés aportar. En caso de resultar adjudicatario, el citado Plan de Trabajos podrá ser readecuado si así lo estima conveniente la Municipalidad.13.- Declaración jurada que no se encuentra incurso en las prohibiciones establecidas en el Art 10. Se deja constancia que la totalidad de la documentación que debe contener la PROPUESTA Presentación y Oferta Económica, será analizada por el Municipio, reservándose el derecho de verificar la autenticidad de los antecedentes y documentación que hayan sido suministrados por los Oferentes, pudiendo requerir toda otra información aclaratoria que a su solo juicio estime necesaria.Sobre Nº 2 - Oferta Económica:
El oferente deberá cotizar de acuerdo al siguiente modelo de Planilla:
Planilla de Cotizacion Por Zonas de Obra ZONAS DE OBRA

Unidad
Zona 1 Bº Santa Rita -Sol y Lago
ml.

$

VALOR DEL MODULO

Zona 2 Bº Villa DominguezLos Eucaliptus
ml.

$

Zona 3 Bº La Quinta
ml.

$

Planilla Resumen de Oferta Sobre la Hipótesis de 4000 mts. De Red Colectora ZONAS DE OBRA
Zona 1 Bº Santa Rita Sol y Lago 30%
Zona 2 Bº Villa Dominguez
Los Eucaliptus 30%

Unidad
VALOR DEL
MODULO

CANTIDAD
HIPOTETICA

ml.

$

1200

$

ml.

$

1200

$

Zona 3 Bº La Quinta 40%

ml.

$

1600

$

MONTO

Nota: La obra en su conjunto será adjudicada a la Oferta Total Hipotética mas baja, obtenida de la planilla resumen de oferta, siendo el monto total de obra a contratar la suma de
Febrero de 2015

$7,500,000 siete millones quinientos mil pesos La cual una vez contratada se certificará con los valores de la planilla de Cotización por Zonas de Obra.
SE COTIZA POR EL TOTAL HIPOTETICO
DE OBRA LA SUMA DE SON
PESOS
DECLARANDO CONOCER Y ACEPTAR
TODO LO ESTABLECIDO EN EL ART. 7 DEL
PRESENTE PLIEGO
FIRMA CERTIFICADA.La Cotización ofrecida será el único elemento a considerar para la comparación con las demás ofertas a los fines de la adjudicación de la presente licitación.
Artículo 12º.- Apertura de Sobre Nº 1:
En la Ciudad de Villa Carlos Paz, en el lugar, día y hora indicados, y publicados en el aviso de la Licitación, en acto público, se procederá a la apertura de los Sobres Nº 1 de todas las propuestas presentadas, quedando los Sobres Nº 2, en custodia por parte de la Municipalidad hasta la oportunidad en que deban ser abiertos, conforme el procedimiento establecido en el presente pliego.
Se verificará que el oferente haya incluido en el Sobre Nº 1, Presentación, toda la información detallada en el artículo 11º, de no ser así, se dejará constancia en el Acta de Apertura correspondiente y se procederá a rechazar sin más trámite las propuestas que no presenten la Garantía de Mantenimiento de Oferta, y/o el Sobre N 2 oferta económica.
Asimismo, será requisito de admisibilidad el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 10º última parte del presente pliego incisos a a
Publicado: Febrero de 2016
- página 25 -

26

Boletín Especial Municipal de Villa Carlos Paz
h inclusive, por lo que de verificarse la existencia de alguna de las causales, la propuesta correspondiente será rechazada sin otro trámite. La omisión de la restante documentación, siempre que no sea considerada causal de desestimación, según lo indicado en el presente pliego, podrá ser subsanada dentro de los tres 3 días hábiles administrativos contados a partir de que le sea requerida por la Comisión de Adjudicación. Dicha documentación deberá ser presentada en la sede de la Municipalidad Liniers 50 Departamento Compras, Ciudad de Villa Carlos Paz. Transcurrido dicho lapso sin que se verificase la presentación de la documentación pertinente, la comitente podrá rechazar la propuesta.
Los oferentes podrán efectuar las observaciones que estimen pertinentes, las que deberán ser concretas y precisas, ajustándose estrictamente a los hechos o documentos relacionados en el momento que se formulen. Se expresarán en forma verbal y constarán en el Acta.
El Acta será firmada por los Funcionarios asistentes y por los Oferentes que así deseen hacerlo.
Artículo 13º.- Comisión de Adjudicación.
Apertura de Sobre Nº 2.Terminado el Acto de Apertura del Sobre Nº 1, y previa intervención de Asesoría Letrada, se constituirá la Comisión de Adjudicación, la que estará integrada por el Secretario de Desarrollo Urbano Ambiental con sus áreas técnicas y por el Secretario de Economía de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, que tendrá a su cargo determinar las propuestas que resultaron preseleccionadas. Dicha resolución será comunicada a todos los
Febrero de 2015

oferentes, quienes tendrán un plazo de TRES 3 días hábiles administrativos para presentar impugnaciones a la lista de preselección. Estas impugnaciones seguirán el trámite establecido en el presente pliego.
Transcurrido el citado plazo y una vez resueltas las eventuales impugnaciones, se procederá a la apertura de las ofertas económicas en la fecha que se fije para tal fin.
A tal efecto, en un acto público de características similares al de apertura del Sobre N 1, se procederá a la apertura de los Sobres N 2 de las propuestas calificadas.
En dicho acto, se verificará la admisibilidad de lo presentado en estos segundos sobres y se leerá en voz alta los nombres de los oferentes, ofertas económicas y las ofertas alternativas en caso que las hubiere. En dicha oportunidad se devolverán los Sobres N2 de los oferentes que no fueron preseleccionados.
Los oferentes podrán efectuar las observaciones que estimen pertinentes, las que deberán ser concretas y precisas, ajustándose estrictamente a los hechos o documentos relacionados en el momento que se formulen. Se expresarán en forma verbal y constarán en el Acta.
Finalizado el acto, se dará lectura del acta, la cual será firmada por el funcionario del Comitente que haya presidido el mismo, otros funcionarios, oferentes y personas presentes que deseen hacerlo.
La Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental y sus áreas técnicas más la Secretaría de Economía y Finanzas, evaluarán las propuestas respecto de la conveniencia económica, técnica, antecedentes y demás elementos que se
Publicado: Febrero de 2016
- página 26 -

27

Boletín Especial Municipal de Villa Carlos Paz
consideren necesarios a tener en consideración, en base a los elementos aportados en las presentaciones, a los antecedentes obrantes en la Municipalidad de los últimos dos 2 años si los hubiere y a lo dictaminado por la Asesoría Letrada. A tales fines elaborará un orden de mérito.
La calificación de las propuestas se realizará tomándose en cuenta los siguientes criterios generales:
a Antecedentes demostrativos de la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo de la que se licita y en especial, antecedentes de haber realizado obras similares.
b Capacidad empresaria del Oferente para asumir el compromiso económico - financiero que supone la ejecución de la obra.
c Deberá contemplarse lo establecido en el Art 10º del presente Pliego.
Cada Oferente deberá cumplir con todos los requisitos técnicos, económicos y financieros establecidos en el presente pliego. En caso de no ser así, se considerará que la oferta realizada en el Sobre Nº 2 no alcanza los requisitos solicitados, por lo que la misma será rechazada.
Todos los oferentes quedan obligados a suministrar la información adicional, que a solicitud de la Comisión de de Adjudicación, se considere pertinente; pero las presentaciones originales de oferta, no podrán ser modificadas en manera alguna.
Queda claramente establecido, que la presentación incompleta de la documentación, que en cada caso se solicite, podrá ser causal de desestimación de la propuesta a criterio de la Comisión de
Febrero de 2015

Adjudicación.
En caso de que hubiera un único Oferente, o bien como consecuencia de las tareas de selección quedara un único Oferente, ello no será obstáculo para proceder al estudio y evaluación de dicha propuesta dándole continuidad al proceso de adjudicación.
La Comisión de Adjudicación queda facultada para solicitar las aclaraciones que estime necesarias a los fines de la mejor evaluación de los oferentes, como asimismo recabar toda la información relativa a idoneidad de planteles humanos, materiales, medios económicos y técnicos que permitan verificar que los Oferentes se encuentran en condiciones de cumplimentar con las obligaciones emergentes del presente Pliego.
Las aclaraciones que pudieren resultar necesarias, no implicarán modificación de la propuesta.
Artículo 14º.Adjudicación
Impugnaciones Irrecurribilidad:
Durante el estudio de las Propuestas, la Comisión de Adjudicación podrá solicitar aclaraciones o informaciones adicionales a los Oferentes, pero de ningún modo las presentaciones podrán ser modificadas.
La Adjudicación recaerá en la propuesta que se estime como más conveniente o ventajosa, teniendo en cuenta el estudio y evaluación de la documentación contenida en las ofertas, realizado por la Comisión de Adjudicación. Será efectuada por Decreto y notificada fehacientemente al Adjudicatario.El Departamento Ejecutivo se reserva el derecho conferido por el artículo 81º de la
Publicado: Febrero de 2016
- página 27 -

28

Boletín Especial Municipal de Villa Carlos Paz
Ord. Nº 1511 y modificatorias: Es siempre facultativo del Departamento Ejecutivo rechazar total o parcialmente las propuestas.
Este rechazo no dará lugar a indemnización o resarcimiento alguno, por parte del Municipio. Las impugnaciones o recursos en contra de la adjudicación deberán presentarse por Mesa de Entradas dentro de los tres 3 días, contados desde la fecha de promulgación del respectivo Decreto.
Para presentar cada una de las impugnaciones o recursos, el interesado deberá constituir un depósito en efectivo por la suma de pesos diez mil $ 10.000, la que deberá ser depositada en la Tesorería Municipal. Este depósito deberá constituirlo para cada proceso.
Las impugnaciones debidamente fundadas se interpondrán por escrito y suscripta por el impugnante. Además para que sean consideradas deberán ser acompañadas por el correspondiente recibo del Depósito por impugnación.
Dicho Depósito le será devuelto en el supuesto de que dicha impugnación sea admitida; en el caso de ser rechazada se perderá a favor de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.
La resolución sobre la calificación de oferentes y propuestas será IRRECURRIBLE, y no dará derecho a reclamo de ninguna naturaleza, por cuanto queda establecido que ello es facultad privativa y exclusiva del Municipio.
Asimismo, podrá la Comisión de Adjudicación solicitar mejoramiento de ofertas.Artículo 15º.- Mantenimiento de las Ofertas:

Febrero de 2015

Las propuestas se considerarán firmes y válidas durante cuarenta 40 días a contar desde la fecha de apertura de la Licitación y durante este lapso la Municipalidad deberá aceptarlas o rechazarlas.
Si algún proponente desistiera antes de este plazo, perderá el depósito de Garantía de la Oferta establecido en el Artículo 11º inciso a3º del presente Pliego. Si por causas de fuerza mayor, la Municipalidad no resolviera la adjudicación en el plazo previsto, podrá solicitar a los Oferentes una ampliación de hasta treinta 30 días del plazo de mantenimiento, la cuál podrá o no, ser aceptada por los Oferentes sin penalidad alguna y sin que dicha ampliación de plazo implique derecho a indemnización de naturaleza alguna para los oferentes.
Artículo 16º.- Firma del Contrato Plazos:
A partir de la fecha de la notificación de la adjudicación, el Adjudicatario dispondrá de cinco 5 días hábiles para firmar el correspondiente Contrato de Obra. Para el caso que transcurrido dicho plazo no concurra a firmarlo, abonará por cada día de atraso la multa prevista por tal causa en el Artículo 19º del presente Pliego.
Para el caso que transcurridos diez 10 días desde la notificación de la adjudicación, el Adjudicatario no haya concurrido a firmar el Contrato, perderá la adjudicación y la Garantía de la Oferta sin perjuicio de las sanciones y acciones legales por parte de la Municipalidad en concepto de indemnización que le pudieran corresponder.En este último caso, la Adjudicación recaerá en el oferente que le sigue en Orden de Mérito, quien estará sujeto a las mismas obligaciones tanto en lo que se refiere a la
Publicado: Febrero de 2016
- página 28 -

29

Boletín Especial Municipal de Villa Carlos Paz
firma del Contrato como del cumplimiento de todas las demás obligaciones.Artículo 17º.- Garantía del Contrato:
En el acto de la firma del Contrato, el Adjudicatario constituirá a favor de la Municipalidad una Garantía de fiel cumplimiento de todas sus obligaciones, por un importe equivalente al cinco por ciento 5% del monto contratado.
Esta garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas indicadas en el Artículo 11º punto a-3 del presente Pliego para constituir la Garantía de la Oferta y será devuelta al Contratista a los quince 15 días contados a partir de la fecha de la Recepción Definitiva de la Obra.
El plazo de esta Garantía será hasta tanto se extingan todas las obligaciones del Contratista con la Municipalidad incluida la acreditación de haber cancelado los honorarios profesionales y aportes de ley por las tareas de la Dirección Técnica y Representación Técnica de la empresa.
A r t í c u l o 1 8 º . - Tr a n s f e r e n c i a s Subcontratos:

y
El Contrato celebrado entre la Municipalidad y el Adjudicatario de la Licitación no podrá ser transferido ni cedido parcial ni totalmente, si no mediare autorización por escrito de la Municipalidad, quedando a exclusivo criterio de ésta, aceptar o rechazar la eventual transferencia o cesión.
La aprobación por parte de la Municipalidad de una eventual subcontratación de la obra en forma total o parcial, no eximirá de ninguna forma al Contratista de las obligaciones y responsabilidades
Febrero de 2015

emergentes del Contrato y no crea, para la Municipalidad, obligación alguna con el Subcontratista.
Artículo 19º.Incumplimiento:

Penalidades
por
Son causales de multa:
a Mora en la presentación de la Garantía del Contrato: uno por ciento 1% por cada día de atraso.
b Mora en la firma del Contrato: uno por mil 1 por cada día de atraso.
c No acatamiento de las órdenes de la Inspección Municipal: variarán entre el uno por mil 1 y el tres por mil 3, de acuerdo a la gravedad de la falta.
d Se establece una multa del uno por mil 1. como multa por cada día de atraso injustificado en el cumplimiento del plazo de ejecución de la obra.
e Cuando el Contratista realice trabajos, ejecutándolos en forma defectuosa y/o que no correspondan estrictamente a lo especificado en Pliegos o a las normas del arte del buen construir, aunque la Inspección Técnica, en esta eventualidad, no proceda a ordenar su demolición y/o reconstrucción total o parcial por razones de fuerza mayor perjuicios o pérdidas, hechos consumados, premura en la entrega de la Obra u otros que se estimen de aplicación, se establece una multa que variará entre el uno por ciento 1 %
y el cuatro por ciento 4%.
f Cuando el Contratista no cumpla con el Plan de Trabajos de la Obra, se aplicará una multa del uno por mil 1. diario mientras dure el incumplimiento.

Publicado: Febrero de 2016
- página 29 -

30

Boletín Especial Municipal de Villa Carlos Paz
Las multas se aplicarán con los porcentajes establecidos sobre el monto de la oferta y podrán ser aplicadas de manera simultánea.Artículo 20º.- Procedimiento de Aplicación de Multas:
Producido un caso de aplicación de multa, la Inspección de Obra comunicará al Sr.
Secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, quien la notificará fehacientemente a la Empresa Contratista y al Departamento Ejecutivo.
En caso de no presentarse descargo ante la Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental, en un plazo de 48 hs. de notificada la Empresa o éstos sean rechazados o desestimados, las multas quedaran firmes y definitivas, pudiendo la Municipalidad retener su importe de los pagos que le adeude al contratista y en caso de no haber pagos pendientes, deberá depositar las sumas correspondientes en la Tesorería Municipal dentro de las setenta y dos horas 72 Hs. de notificado, sin perjuicio de la ejecución de la Garantía de Contrato.Artículo 21º.- Dirección Técnica de la Obra:
La Municipalidad designará al profesional habilitado y matriculado que ejercerá la Dirección Técnica de la Obra y quién tendrá a su cargo controlar la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo al proyecto aprobado, a la obra contratada y a las modificaciones propuestas por éste. Los honorarios de Ley y Aportes Previsionales de Ley correspondientes a la Tarea Dirección Técnica serán abonados en su totalidad 109% por la Empresa Contratista al profesional, calculándose estos de cada certificación de obra según la Ley.

Febrero de 2015

La Contratista deberá tenerlos en cuenta y prorratearlos en el precio de la Obra.
Tanto el Proyecto como la Representación Técnica estarán a cargo de la Empresa Contratista y deberán ser registrados por ésta ante el colegio profesional que corresponda en un todo de acuerdo a las leyes vigentes.
Artículo 22º.- Inspección de Obra:
La Municipalidad designará al Profesional habilitado, que tendrá a su cargo ejercer la Inspección de la Obra.
La ejecución de las obras estará sujeta al control y vigilancia permanente de la Inspección de Obra, quien tendrá a cargo las mediciones de las tareas ejecutadas.
La Contratista proveerá a la Inspección del medio de movilidad necesario para realizar la tarea de seguimiento de obra, medición e inspección de las mismas, con un máximo de 5 años de antigedad.
El Contratista deberá permitir que la Dirección Técnica / Inspección de Obra, en cualquier momento inspeccione la obra, equipos y materiales, como así también al personal afectado.Artículo 23º.- Representante Técnico de la Contratista:
La Contratista tendrá a su cargo la designación de un Profesional habilitado y matriculado para ser su Representante Técnico en la Obra y será el responsable en forma solidaria con la empresa por todo lo acaecido en la misma, este deberá ser registrado ante el colegio profesional que corresponda en un todo de acuerdo a las leyes vigentes.

Publicado: Febrero de 2016
- página 30 -

31

Boletín Especial Municipal de Villa Carlos Paz
El Contratista o su Representante Técnico, tiene la obligación de permanecer en la Obra durante todas las horas de trabajo para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones u órdenes que imparta la Dirección Técnica / Inspección.
Artículo 24º.- Interpretación de Planos y Especificaciones Técnicas:
La documentación que forma parte de la Licitación se considerará como suficiente para determinar las características de las obras e iniciar el Estudio y Proyecto Ejecutivo para su construcción.
El Contratista es el responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y responderá de los defectos que puedan producirse durante su ejecución o conservación hasta la Recepción Definitiva, sin perjuicio de la responsabilidad prevista en el Art. 1646 del Código Civil.
Cualquier deficiencia o error comprobado en el proyecto o en los planos que requiera ser subsanado, deberá comunicarse por escrito a la Dirección Técnica / Inspección de la Obra antes de ejecutarse.
Artículo 25º.- Avance de Obra:
El Contratista deberá cumplir el Plan de Trabajo aprobado. Si una vez iniciadas las obras, el Contratista no las prosiguiera con los plazos de avance previstos, la Dirección Técnica/Inspección podrá ordenar su intensificación.
Para el caso que el Contratista no diere cumplimiento a las órdenes impartidas será sancionado y se hará pasible de las multas previstas por esta causal en el Art. 19º del presente Pliego.
Artículo 26º.- Letreros, Vigilancia, Señalización, Medidas de precaución y
Febrero de 2015

seguridad:
El Contratista establecerá una vigilancia continua en las Obras para prevenir robos o deterioros de los materiales y estructuras y a tal fin tendrá un servicio continuo de guardia diurno y nocturno. Será el único responsable, hasta la recepción de la obra, de toda pérdida o deterioro producido en las estructuras y materiales, como asimismo de los accidentes ocurridos en ella, cualquiera sean las causas que los motiven, salvo los casos extraordinarios que sean constatados por la Inspección y justificados por la Municipalidad.
Deberá colocar luces de peligro y tomar las medidas de precaución necesarias en todos aquellos lugares de la Obra donde puedan producirse accidentes mientras se realice la construcción.
Asimismo, deberá realizar la adecuada señalización de las obras en ejecución a fin de evitar accidentes, mediante la utilización obligatoria de vallas o letreros cuyas características, tipo de letra, etc., serán proporcionadas por la Dirección Técnica, que también determinará la cantidad necesaria a instalar.
Estos letreros estarán pintados con pintura reflec tante y tendrán las siguientes dimensiones aproximadas:
a Forma Octogonal: Apotema 0,30 m leyenda: PARE.
b Rectangular: 0,60 x 0,80 m. leyenda:
DESVÍO: y flecha indicativa del sentido del desvío .
c Rectangular: 0,60 x 0,80 m. leyenda:
PELIGRO.

Publicado: Febrero de 2016
- página 31 -

32

Boletín Especial Municipal de Villa Carlos Paz
d Rectangular: 0,50 x 2,20 m. leyenda: NO
ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN.
e Rectangular: 0,60 x 0,80 m. leyenda:
PRECAUCIÓN.
Si fuera necesario desviar el tránsito, el Contratista construirá a su costa las variantes, pasos provisorios y cruces que acuerde con la Dirección Técnica.
Deberá señalizar los desvíos a plena satisfacción de la Dirección Técnica/Inspección asegurándose su eficacia en todas las advertencias destinadas a orientar y regular el tránsito hacia el desvío, tanto de día como de noche, para lo cuál, en este último caso, serán obligatorias las señales luminosas. El Contratista queda obligado a comunicar a la Inspección con una anticipación de cuarenta y ocho 48 hs. el cierre de vías de comunicación, debiendo en caso de ser aprobada por la Inspección de la Obra, informarse a la Dirección de Inspectoría General - Dpto. de Tránsito con el fin de planificar los desvíos. El Contratista será el único responsable de los daños y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de deficiencia en el señalamiento y/o precauciones.
Todas las condiciones que se exigen en este artículo son de carácter permanente mientras dure la ejecución de las obras.
Artículo 27º.- Responsabilidad del Contratista:
El Contratista es el único y exclusivo responsable de los daños ocasionados por las obras que ejecute, ya sean éstas provisorias o definitivas, derrumbes, desmoronamientos, estancamientos, roturas de estructuras, daños al Estado, o a sus
Febrero de 2015

propios operarios y obreros, o a terceros, salvo los acontecimientos extraordinarios de orden natural y situaciones tales que no hubieran podido preverse y que previstos, no hubieran podido evitarse.
De comprobarse su responsabilidad, el Contratista será pasible de las acciones legales que correspondieren, sin perjuicio de las Multas previstas en el presente Pliego y la ejecución de los seguros correspondientes.Artículo 28º.- Abastecimiento de Materiales, Útiles y Métodos de Trabajo:
El Contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que, a juicio de la Inspección, se necesite para la buena marcha de la misma.
No podrá utilizar en otros trabajos estos abastecimientos sin autorización.
Será considerado como útiles de obra la provisión de un vehículo de antigedad no mayor a 5 cinco años para movilidad de la Inspección y/o de común acuerdo con esta, el que se podrá disponer en todo momento para recorrer los trabajos en todos sus frentes.
Así también proveerá de un Nivel óptico con trípode y regla graduada nuevo de reconocida marca en el mercado además proveerá de una PC de escritorio, de última generación, con sus periféricos completos incluyendo una impresora chorro de tinta tamaño máximo de ploteo A3, todo lo que, concluida la relación contractual, quedará en propiedad de la Oficina técnica de Redes Sanitarias Municipal para la confección de nuevos proyectos de redes colectoras.
Estará también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección
Publicado: Febrero de 2016
- página 32 -